装饰工程概况范本哪位有

一 工程概况
1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址],建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米,占地面积：平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米,层高[标准层高度(米)]米,层数[总层数]层,结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等.本期工程范围包括：；
2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法,根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量；
3、材料价格按照本地市场价计入；
4、管理费：
5、利润：
6、特殊材料、设备情况说明.
7、其他需特殊说明的问题

装饰工程概况范本：
委任单位：____________
施工单位：____________
就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：___________________________
二、工程地点：________________________
三、工程项目内容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币：____________________________________
六、付款方式
1．合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额            预付   款。
2．开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额            预付款，   余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程   量结算)
七、材料设备：   本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管   场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的   垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1．乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返   工，所造成的损失由乙方负责。
2．乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为   本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时   材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，   提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4．乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工   中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5．如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1．本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4．装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和   有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如   工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由   甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿   给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲．乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决   执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________
代表人：__________________
乙方单位(盖章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________

１、合同的签订，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
２、应当采用书面形式签订建设工程承发包合同；对于实行招标发包的建设工程，其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致，承发包双方签订了建设工程合同后，不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。
３、合同的主要内容：可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：
(1)工程名称、地点、范围和内容；
(2)工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；
(3)工程质量保修期及保修条件；
(4)工程造价；　
(5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；
(6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；
(7)材料的供应及材料进场期限；
(８)工程变更；
(9)违约、索赔和争议；
(10)当事人约定的其他事项。
４、发包人的主要义务，支付工程款是发包人的法定义务，发包人应按照承发包合同的约定，按时支付工程款。应按时支付的工程款包括承发包合同有约定的预付款(备料款)、进度款和结算款以及已符合合同约定条件应当返还的质量保证金、履约保证金和保修金等款项。
５、合同解除，承发包合同一经签订，双方均应严格履行。非法定事由或合同有关的约定，未经双方协商一致，承发包双方的任何一方，不得变更或解除合同。你可以参考一下，希望我的回答能帮到你。