生活在忙碌的大都市,谁都期望有一个属于自己的温馨的家,好不容易开始装修了,那们在确定装修公司时,装修合同书要怎么来定呢?其实,房屋装修合同是装修单位(发包方)与装修公司(承包方)签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。装修合同应写明以下主要条款,们一起看看:发包人(甲方):____________________________________住所:____________依照《中华人民共和国
装修工程合同范本_房屋装修合同范本住房装修合同范本委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，依照国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：___________________________________2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫1、______室，计______平方米；2、______厅，计______平方米；3、______厨房，计______平方米；4、______卫生间，计______平方米；5、______阳台，计______平方米；6、________过道，计______平方米；7、其他（注明部位）____________，计________平方米。总计：施工面积____________平方米。3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。4.委托方式：____________________________________________5.工程开工日期：______年______月______日6.工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。1、材料款__________元；2、人工费__________元；3、设计费__________元；4、施工清运费__________元；5、搬卸费__________元；6、管理费__________元；7、税金（3.41%）___________元；8、其他费用（注明内容）______________元。
简易工程施工合同合同发包方：________________承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：____________二、建筑面积(工程形式)：____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年月日希望我的回答能够帮助到你
简易工程施工合同合同发包方:________________承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程名称:____________二、建筑面积(工程形式):_________
你好，工程名称：******************************土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程工程地点：深圳市光明新区合同编号：勘察*等级：综合甲级发包人：************有限公司勘察人：****************有限公司签订日期：二O一O年十一月一日发包人：*******有限公司勘察人：：*******有限公司发包人委托勘察人承担***************项目土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程任务。根据《中华*共和国合同法》及*有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：***************项目土壤环境/岩土工程初步勘察/地形测量工程1.2工程建设地点：深圳市光明新区1.3工程规模、特征：占地约二十一万㎡1.4工程勘察任务委托文号、日期：2010年11月1日，《土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程实施委托书》1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：地形测量比量1：500，勘察详见《土壤环境及岩土工程勘察技术要求》1.6承接方式：招标第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件*，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供工程勘察技术要求和工作范围、总平面布置图。2.2提供勘察工作范围已有的技术*及工程所需的坐标与标高*。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果*并对其质量负责。详细技术要求以设计单位提出的工程地质勘察要求为准。勘察人负责向发包人提交勘察成果*陆套及*文件贰套，发包人要求增加的份数另行收费，收费标准按照深圳市建设局、深圳市物价局联合制定的《关于建设工程资格预审文件和招标文件发售收费有关问题的通知》执行；也可由发包人自行晒制，勘察人提供相关*版文件及底图*，并配合签名盖章。第四条：开工及提交勘察成果*的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果*的时间4.1.1本工程的勘察工作定于2010年11月3日开工，2010年11月12日提交勘察中间成果*，2010年11月23日提交地形测量及岩土工程初步勘查正式报告，2010年12月28日提交土壤环境评价报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果*时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时因发包人原因造成工程需要延期，勘察人应及时通知发包人，经协商，工期顺延。4.2收费标准及付费方式甲方在收到已方乙方提交所有正式报告后，一次性支付勘察费用*****元（*币*********）。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件*。5.1.2发包人应及时提供勘察场地，协助勘察人解决勘察现场的出现的问题。5.1.3勘察过程中的发包人提出的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量计算勘察费。5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人若要求在合同规*间内提前完工（或提交勘察成果*）时，发包人应向勘察人支付加班费，加班费由双方协商确定。5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、*图纸、*、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议不受其他第三人侵犯。5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按*技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果*，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果*质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。由于勘察*不合格造成勘察人延误提交勘察成果，每延期一日，应减收勘察费千分之一。5.2.3勘察人应负责查清勘察工作范围内地下已有埋藏物的*（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；如确实无法收集到准确的地下埋藏物的图纸*，或对已收集到的图纸*的准确性有疑义，应及时通知发包人。5.2.4若因上述*图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事法律责任。5.2.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按*有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.2.6在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.7勘察过程中，如遇地质情况复杂时，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.8工程施工过程中，勘察人接到发包人通知后必须按时到达施工现场配合施工。5.2.9勘察人应遵守相关安全生产及环境保护规定。5.2.10本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果*质量不合格，不能满足技术要求时，应无偿补充、完善勘察文件。若勘察人无力补充、完善勘察文件，需由发包人另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应根据损失程度依法向发包人支付赔偿金。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人应按经确认的实际完成的工程量支付勘察费用。6.3由于勘察人原因未按合同规*间（日期）提交勘察成果*，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：勘察人私自将勘察任务转包或分包的，发包人有权终止合同，并报请相关部门依法追究勘察人责任。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，按下列第①种方式解决：①提交_深圳市_仲裁委员会仲裁。②依法向*法院起拆。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式8份，发包人4份、勘察人4份。发包人名称：勘察人名称：*****有限公司深圳分公司********有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：******住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：
