你好,建筑装饰装修施工合同如下:委任单位:____________施工单位:____________就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:___________________________二、工程地点:________________________三、工程项目内容:________________________四、
你好,建筑装饰装修施工合同如下:委任单位:____________施工单位:____________就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:___________________________二、工程地点:________________________三、工程项目内容:________________________四、
你好,建筑装饰装修施工合同如下:委任单位:____________施工单位:____________就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:___________________________二、工程地点:________________________三、工程项目内容:________________________四、
你好，工程名称：******************************土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程工程地点：深圳市光明新区合同编号：勘察*等级：综合甲级发包人：************有限公司勘察人：****************有限公司签订日期：二O一O年十一月一日发包人：*******有限公司勘察人：：*******有限公司发包人委托勘察人承担***************项目土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程任务。根据《中华*共和国合同法》及*有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：***************项目土壤环境/岩土工程初步勘察/地形测量工程1.2工程建设地点：深圳市光明新区1.3工程规模、特征：占地约二十一万㎡1.4工程勘察任务委托文号、日期：2010年11月1日，《土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程实施委托书》1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：地形测量比量1：500，勘察详见《土壤环境及岩土工程勘察技术要求》1.6承接方式：招标第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件*，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供工程勘察技术要求和工作范围、总平面布置图。2.2提供勘察工作范围已有的技术*及工程所需的坐标与标高*。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果*并对其质量负责。详细技术要求以设计单位提出的工程地质勘察要求为准。勘察人负责向发包人提交勘察成果*陆套及*文件贰套，发包人要求增加的份数另行收费，收费标准按照深圳市建设局、深圳市物价局联合制定的《关于建设工程资格预审文件和招标文件发售收费有关问题的通知》执行；也可由发包人自行晒制，勘察人提供相关*版文件及底图*，并配合签名盖章。第四条：开工及提交勘察成果*的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果*的时间4.1.1本工程的勘察工作定于2010年11月3日开工，2010年11月12日提交勘察中间成果*，2010年11月23日提交地形测量及岩土工程初步勘查正式报告，2010年12月28日提交土壤环境评价报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果*时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时因发包人原因造成工程需要延期，勘察人应及时通知发包人，经协商，工期顺延。4.2收费标准及付费方式甲方在收到已方乙方提交所有正式报告后，一次性支付勘察费用*****元（*币*********）。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件*。5.1.2发包人应及时提供勘察场地，协助勘察人解决勘察现场的出现的问题。5.1.3勘察过程中的发包人提出的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量计算勘察费。5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人若要求在合同规*间内提前完工（或提交勘察成果*）时，发包人应向勘察人支付加班费，加班费由双方协商确定。5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、*图纸、*、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议不受其他第三人侵犯。5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按*技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果*，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果*质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。由于勘察*不合格造成勘察人延误提交勘察成果，每延期一日，应减收勘察费千分之一。5.2.3勘察人应负责查清勘察工作范围内地下已有埋藏物的*（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；如确实无法收集到准确的地下埋藏物的图纸*，或对已收集到的图纸*的准确性有疑义，应及时通知发包人。5.2.4若因上述*图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事法律责任。5.2.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按*有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.2.6在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.7勘察过程中，如遇地质情况复杂时，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.8工程施工过程中，勘察人接到发包人通知后必须按时到达施工现场配合施工。5.2.9勘察人应遵守相关安全生产及环境保护规定。5.2.10本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果*质量不合格，不能满足技术要求时，应无偿补充、完善勘察文件。若勘察人无力补充、完善勘察文件，需由发包人另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应根据损失程度依法向发包人支付赔偿金。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人应按经确认的实际完成的工程量支付勘察费用。6.3由于勘察人原因未按合同规*间（日期）提交勘察成果*，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：勘察人私自将勘察任务转包或分包的，发包人有权终止合同，并报请相关部门依法追究勘察人责任。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，按下列第①种方式解决：①提交_深圳市_仲裁委员会仲裁。②依法向*法院起拆。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式8份，发包人4份、勘察人4份。发包人名称：勘察人名称：*****有限公司深圳分公司********有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：******住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：
建筑施工设计合同范本工程名称:_________委托单位:_________设计单位:_________设计编号:_________合同编号:_________建设单位(甲方):_________设计单位(乙方):_________为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以
