谁有装修设计合同样本？

发包方：_____(以下简称“甲方”)
　　承包方：_____(以下简称“乙方”)
　　为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。
　　第一章 合同背景
　　第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室，(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。
　　第二条 甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。
　　第二章 施工单位资格
　　第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。
　　第四条 本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。
　　第三章 施工内容
　　第五条 该房屋属_____结构，房型为_____房_____厅_____厨_____卫，建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫，施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。 第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页)：
　　(一)厅：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;
　　(二)房：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;
　　(三)厨：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;
　　(四)卫：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;
　　(五)其他：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;前款没有说明的，依作为本合同附件

谁有装修设计合同样本：
发包方： 身份证号码：(以下简称甲方)
　　承包方：承包方负责人： 身份证号码： (以下简称乙方)

　　一、 协议内容：
　　甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。
　　二、 乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。
　　三、 甲方的权利和义务
　　(一)甲方的权利
　　1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；
　　2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
　　四、 乙方的权利和义务
　　(一)乙方的权利
　　1．乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
　　(二)乙方的义务
　　1．乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
　　2．自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
　　3．严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意；
　　4．爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿；
　　5．精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
　　(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。
　　(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
　　(3)墙面括完ici后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
　　(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。
　　具体质量要求参照乙方在xx店的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担；施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
　　五、 工程内容及合同金额：
　　(一)工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算；
　　(二)合同预算金额：
　　本协议装饰预算金额为人民币：(大写)
　　本协议装饰预算金额为人民币：(小写)
　　(为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、(二)、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。)要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。
六、 分期付款方式：
　　首期：甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方(乙方)，即筹备施工图。
　　二期：乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。
　　三期：木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。
　　四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付预算金额的35%给乙方。

甲方：__________________________
　　乙方：__________________________
　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
　　第一条；工程概况
　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。
　　3、承包范围；装饰装修人工费用；
　　4、开工日期：2011年05月18日；竣工日期：2011年06月15日；总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
　　第二条；合同价款
　　1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元；￥：132000。
　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：39600
　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
　　第三条；甲方责任
　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
　　第四条；乙方责任
　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　第五条；材料供应
　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
　　第六条；安全责任
　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
　　第七条；质量验收
　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
　　2、发承包双方应及时办理隐蔽www.fdcew.com工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
　　第八条；工程变更
　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
　　第九条；工程保修
　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
　　第十条；违约责任
　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。
　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
　　5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第十一条；争议解决
　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。
　　发包方(盖章)：_________　　　　　　　承包方(盖章)：_________
　　发包方电话　　　　　承包方电话
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
　　签订地点：_________　　　　　　　　　签订地点：_________