请问谁手上有园林设计合同范本？

合同编号:__________
工程名称:
发包方:
承包方:
北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款
发包人(全称)：
承包人(全称)：
承包人资质等级：
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：
一、工程概况
第1条　工程概况
1．1 工程名称：_____________
1．2 工程地点：_____________
1．3 工程内容：_____________
1．4 工程立项批准文号：_____________
1．5 资金来源：__________________________
第2条　工程承包范围
2．1 承包范围：__________________________
2．2 工程总面积：________________________
二、合同文件及图纸
第3条　本合同文件及解释顺序
3．1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1) 双方签订的补充协议
(2) 本合同条款
(3) 中标通知书
(4) 投标书及其附件
(5) 标准、规范及有关技术文件
(6) 图纸
(7) 工程量清单
(8) 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条　适用法律、标准及规范
4．1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4．2 适用标准、规范名称：《北京市城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213- 2003)、_____________。
4．3 双方另有约定列入补充条款。
4．4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
第5条　图纸
5．1 发包人提供图纸日期及套数：____________________________________________________
5．2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。
5．3 发包人对图纸的特殊保密要求：__________________________________________________
三、双方的权利义务
第6条　监理
6．1 监理单位名称：_____________
6．2 监理工程师
姓名：_________________________　　　　　　职务：______________________、
职权：________________________、
需要取得发包人批准才能行使的职权：、
除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条　双方派驻工地代表
7．1 发包人派驻工地代表姓名：_________________
职权：_________________________________________
7．2 承包人派驻工地代表姓名：__________________
职权：______________________________
7．3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。
第8条　发包人工作
8．1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：__________________
(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：__________________________
(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：________
(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：_______________________________
(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：__________________________
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：______________
(6) 水准点和坐标控制点交验要求：___________________
(7) 组织图纸会审和设计交底的时间：_________________
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作：_____________
(9) 双方约定发包人应做的其他工作：______________________
8．2 发包人委托承包人办理的工作：_________________________
第9条　承包人工作
9．1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：____________________
(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：
(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：_____________，发包人承担由此发生的费用。
(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：_________，发包人承担由此发生的费用。
(5)承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：________
(6)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：__ __
(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：___________________
(8) 双方约定的承包人应做的其他工作：__________________
四、施工组织设计和工期
第10条　合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数_____________日
第11条　进度计划
11．1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
11．2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：_____________，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
11．3 群体工程中有关进度计划的要求：________________
11．4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条　延期开工如发生：______________________
因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
第13条　暂停施工如发生：
因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。
第14条　工期延误
14．1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。
(1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；
(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；
(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；
(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；
(6) 不可抗力及自然灾害；
(7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况；
(8) 其他可调整工期的因素：
14．2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。
价格来源网络，仅供参考！

养护承包方(以下称甲方)：
　　养护承接方(以下称乙方)：
　　关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护，双方本着友好协商、合作的原则，根据养护的具体情况订立本合同，以资双方共同遵守：一、绿化养护名称：XXX
　　二、绿化养护地点：XXXX
　　三、承包范围：甲乙双方共同审定的养护方案，总面积为XXX平方米。
　　四、承包方式：包工、包料。
　　五、养护价款说明：1、三个月内成活养护期：每日必须浇水1次，每月费用XXX元。2、三个月到六个月生长期：每星期浇水2-3次，每月费用XXX元。3、六个月到管养期满验收：夏季每星期浇水2-3次，冬季酌情每星期浇水1-2次, 每月费用XXX元。
　　六、合同有效期限：自XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止，合同期满可再续签。七、甲方责任：1、协调好乙方现场人员的养护工作安排，如有特殊要求需提前通知乙方和现场人员。2、若受到人为的破坏，如甲方认定乙方有及时劝阻,甲方视情况给予补偿。6、绿化养护期满及时组织验收并办理交接手续。
　　八、乙方责任：1、提供现场养护方案，提供养护人员、养护的机械设施、养护用的肥料和药物、用水用电。2、按照审定的方案和行业标准进行养护。3、对苗木养护出现问题的进行认定，属于技术问题乙方无条件返工并更补苗木。4、现场工作人员服从甲方单位的制度管理，并与甲方人员协调工作。5、养护期满书面通知甲方进行验收交接。
　　九、养护评定标准管护期定为3年，自XXX到XXX。管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为：第一年为正常的保养期：苗木成活率要求达到90%以上，并对枯死及损坏的苗木及时补植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤浇水、勤防治病虫害，及时对苗木加土扶正，清除绿化地环境卫生及杂草脏物，保证苗木正常旺盛生长和保持环境整洁美观。第二年要求成活率达到95%以上，管理标准以第一年相同，并对苗木逐步修剪成形，经甲方组织检查考评达到合格以上。第三年苗木成活率达到100%，管理标准以第一年相同，并要求修剪到位，保持形状，苗木旺盛成长，质量符合要求。种植数与第一年初验时相符合，若达不到要求，要管理至达标为止。
　　十、其他：1、合同双方之任何一方不能全部履行合同条款的均属违约，违约造成的损失概由违约方承担。2、未尽事宜，双方另行协商。3、如遇自然灾害和不可抗力等因素，本合同条款为无效。4、本合同一式4份，均具同等效力，双方签字盖章后即生效，合同期满自行失效。

园林设计合同范本：
委托单位(甲方)： 承接单位(乙方)：
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
根据双方的多次协商，为做好 工程整体规划，设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托 承担 园林景观设计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、合同基本内容：
1、工程名称： 工程
2、设计规模：总规划用地面积 平方米，景观设计面积约为 平方米。
3、设计阶段及要求：
4、设计内容;
二、设计进度
1、景观方案完成时间控制在 日以内，如遇景观方案调整则时间相应顺延。
2、景观施工图完成时间控制在 日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。
三、设计费用及支付方式：
(一、设计费用 设计收费：按 元/m2 人民币，合同暂定价款为人民币 元整。该价格为包干价，包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注：如设计面积在50000平方米以上则设计收费按 元/m2 计算。
(二)付款进度：分三次付款
1，第一次付款：按总价30%即 元作为定金，本合同在甲乙双方签订后3天内
2，第二次付款：按总价30%即 元，乙方的设计成果经甲方认可后3天内
3，第三次付款：按总价40%即 元，乙方的施工图设计成果经甲方认可后3天内
四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、建筑设计CAD文件、设计任务书等。
五、乙方应向甲方提交各阶段的设计成果。
1、方案初步设计阶段的设计成果。
2、施工图设计阶段的设计成果。
六、甲乙双方权责任
(一)甲方权责：
1、甲方应及时向乙方提交有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2、甲方变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计工作需返工时，双方除需另外协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
3、甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、设计软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得用于本合同外的项目。
4、在要求乙方进行资源调查和技术服务时提供食宿。
5、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意后，向乙方支付相应的赶工费用。 6、本项目范围内由乙方设计的全部成果，并享有该成果的知识产权。甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对设计文件不得复制或向第三方转让或使用，如发生以上情况，乙方有权索赔，甲方须承担相应的违约责任。
7、甲方指定为 项目联络人，联系电话： 。
(二)乙方权责
1、乙方负责提供设计范围所指定服务，保证设计成果的深度和质量符合相关政府部门要求；
2、乙方应注意维护甲方利益，未经甲方同意，不得将本项目甲方提供的有关技术经济资料用于合同外的项目或向第三方泄露、转让。
3、乙方负责对甲方本园林景观园林工程施工和验收进行配合：
3.1乙方在施工图完成后，需与甲方、本工程承建商及设计院一同出具设计交底会议；
3.2在工程定标以后及施工前应初察苗圃，以监管承建商预备植物料；
3.3在硬景施工前及施工期间乙方应按甲方的要求前往工地现场技术交底，以确保所有硬景工程按图施工，制备初步验收接受建设书，其上注明需待修改更正的项目。
3.4乙方应制备一份硬景和软景的遗漏清单，此清单上的内容需在工程整体完工后和贵方最终验收前进行修正；
3.5乙方最后参加所有与园林有关的工程验收，以签发竣工证明书；
3.6乙方负责解答施工过程出现的问题。
3.7乙方履行以上义务的一切费用已经包含在本合同的设计费用中。
3.8乙方指定 作为负责人，联系电话： ，主要设计人员未经甲方同意不得随意变更；所有的设计工作均应由合格的设计人员承担。
七、违约责任：
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，不退还甲方已付的定金，甲方还应就乙方已进行的实际工作量支付(不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付)。
2、在合同履行期间，乙方无正当理由要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。
3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担该项目设计费金额千分之五的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。因此带来的设计进度的拖延由甲方负责。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应按规定支付全部设计费。
4、乙方应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方自身的原因，延误按本合同规定交付设计资料或文件，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之五。
八、其它约定
1、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执正本一份、副本一份，均具有同等的法律效力。
3、本合同经双方签字盖章且甲方交纳保证金后生效。
4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法人代表： 法人代表：
法人委托代表(签名)： 法人委托代表(签名)：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日