谁有建筑消防设施安装施工合同范本？

建筑消防设施安装施工合同 甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之观念，结合本建筑消防设施安装和实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条：建筑消防设施概况： (一) 建筑名称：南溪花园酒店公寓 (二) 施工范围：A、自动报警系统B、消火栓灭火系统 (三) 开工日期
年
月
日 竣工日期
年
月
日 第二条：合同价款、拨款和结算 (一) 合同价款：约计
115000元 (二) 工程款拨付：合同签订3日内，甲方付给乙方合同总 价 款的
10%做为预付款，根据工程进度，乙方每月提报工程割算，甲方应在乙方提报割算后10日内按割算额的
75%拨付，工程完工审计完成后，付至工程造价的
95%，留
5%作为质保金，保修期满10日内，甲方无息付给乙方。 (三) 结算方式：按照1996年《山东省安装工程综合定额》相关费用计取，按丙级Ⅱ类工程取费，人工单价35.00元 第三条：设备供应 本消防工程的所有主材均有甲方购买，乙方负责辅材及人工

第四条：双方责任 (一) 甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地，协调乙方与工地其他施工单位的协作关系，通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款 (二) 乙方：应严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收 第五条：图纸变更 设计图纸、施工图纸原则不变更，确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。 第六条：验收和工程质量 乙方在竣工后十日内向甲方提供有关技术资料，甲方在十日内组织验收 第七条：保修 (一) 保修内容：见安装施工范围 (二) 保修期限：自验收合格之日起保修一年 第八条：违约责任 (一) 甲方责任： 1、 未按合同提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工期 得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失 2、 工程中途停建、缓建，应采取措施减少损失，同时偿付乙 方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用

消防工程施工合同
　　发包人(以下简称甲方)：_________
　　承包人(以下简称乙方)：_________
　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
　　第一条　工程概况
　　1．工程名称：_________
　　2．工程地点：_________
　　第二条　承包范围：
　　_________
　　第三条　工程承包方式：_________
　　第四条　合同工期
　　开工日期：_________
　　竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________
　　第五条　工程造价、付款方式及价款调整
　　工程造价：_________
　　付款方式：_________
　　价款调整：_________
　　_________
　　第六条　工程质量及验收标准
　　1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
　　2．乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
　　4．乙方交工前应做48小时的试运行试验。
　　第七条　安全施工
　　1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
　　2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
　　第八条　材料设备采购
　　_________
　　第九条　质量保修
1．本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
　　2．乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
　　3．在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
　　乙方联系电话：_________　　　　 乙方联系人：_________
　　4．保修金支付方法
　　4．1　质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
　　4．2　在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
　　4．3　在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
　　4．4　出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
　4．5　乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
　　4．6　免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；
　　第十条　双方的权利和义务
　　1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
　　2．乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
　　3．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
　　4．乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
　　5．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
　　6．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
　　8．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
　　9．工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
　　10．乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。
　　第十一条　违约责任、索赔
　　1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
　　2．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
　　4．由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
　　5．工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
　　6．乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
　　第十二条　廉洁约定
　　甲方责任：
　　1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
　　2．甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
　　3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
　　4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
　　6．对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。
　　乙方责任：
　　1．乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。
　　2．乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
　　3．乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。
　　4．乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
　　5．乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。
　　6．如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除所有应付乙方货款，同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。
甲方监督电话：_________
　　第十三条　争议的解决
　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
　　第十四条　其他约定
　　
　　1．本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
　　2．本合同自双方签字盖章之日起生效。
　　3．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
　　法定代表人：_________　　　 　　　　 法定代表人：_________
　　委托代理人：_________　　　 　 　　　委托代理人：_________
　　合同经办人：_________　　　　 　　　 合同经办人：_________
　　电　　话：_________　　　　 　　　　电 　　 话：_________
　　传　　真：_________　　　　　　　　 传 　　真：_________
　开户银行：_________　　　　　 　　　 开户银行：_________
　　帐　 号：_________　　　　 　　　　　帐　　 号：_________
　　通讯地址：_________　　　　　　　　　通讯地址：_________
　　邮政编码：_________　　　　　　　　　邮政编码：_________
　　签订时间：_________年___月___日　　　签订时间： _________年___月___日
　　协议签订地：_________　　　　　　　　协议签订地：_________

建筑消防设施安装施工合同

　　建设单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，为了明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工合作事项协调一致，签订本合同。

　　双方约定本工程按甲方质量管理体系、职业健康安全体系和环境管理体系文件要求组织施工，乙方各项工作必须满足管理体系要求。

　　然后就是具体的条例，查找写下来就行了。