谁有上海市家庭装修施工合同范本？

上海房屋装修合同范本(标题-居中)
(前言-空2格)甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
(内容-空2格)工程项目包括工程概况、工程价款、质量要求、材料供应、付款方式、工程工期、工程验收、其他事项、违约责任、争议解决、合同的变更和终止以及合同生效等内容详细写。
(最后-空2格)甲方和乙方的具体信息，还要该有效章印。

发包人(简称甲方)______________________
承包人(简称乙方)______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况和造价
1、甲方室内装饰的室内合法拥有。 甲方承诺有权对该建筑室内空间进行装饰，如发生由此而造成的一切后果由甲方承担责任。 乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业，企业资质情况：室内装饰设计资质等级：_____室内装饰施工资质等级：__________。___________________。
2、装饰施工地址_______区(县)_______路_______弄(村)______号_______楼 _____室。
3、住宅建筑结构________房型______房______厅_____厨_____卫_____阳台 ，套内施工面积_____平方米。
4、公共建筑结构___________________________________________。
5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。
6、总价款：¥_____元，人民币(大写)_____元。
其中费用包括： _______________________________________________________________________________________________________________________________________。 总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的_____%。 施工期间如甲方变更施工内容和材料的，工程款按实结算。7、工期： 本工程自_____年_____月_____日开工，至____年_____月____日竣工，总工期为 _____个日历天。
第二条 材料供应
1、甲方提供的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时送达现场。甲、乙双方对材料应办妥验收、交接手续；如甲方委托乙方负责保管的，其保管费、保管要求等可由双方书面约定。
2、甲方提供的材料、设备，均应用于合同规定的室内装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用，如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料、设备，应提前_____天通知甲方验收。凡未经甲方验收或不符合工程主材料报价单中要求的材料，应禁止使用。如已使用，对工程造成损失由乙方负责。甲方有责任对乙方提供的材料、设备等进行质量验收。
4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，如甲方仍坚持使用的，由此造成工程质量问题，责任由甲方承担。
5、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。
第三条 违约责任
1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。
2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方_____元。
3、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施的，由此造成的损失，由乙方承担。
4、乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备价款的双倍赔偿甲方。
5、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方____元
6、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
地址： 地址：
电话： 电话：
邮编： 邮编：

业主 (以下简称甲方)：
联系电话：
　　施工队(以下简称乙方)：
　　联系电话：
　　身份证号码及复印件
　　工程项目：居室装潢
　　甲、乙双方经过多次友好洽谈和协商，现甲方决定将居室装潢权委托给乙方。为了保证工程顺利的进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　一、 工程概况
　　1、工程地址：
　　2、居室规格： 房型 层 (式) 室 厅 厨 卫
　　总计：施工面积 平方米;
　　3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工项目明细》和户型施工图。
　　4、委托方式：
　　二、 工程价款
　　清包工费： 元，大写：
　　三、 付款方式
　　1、施工队进场，预支生活费： 元，
　　2、水电工完工，付 元
　　3、木工完成，付 元，
　　4、泥工完成，付 元，
　　5、工程竣工，付 元，
　　6、工程施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。
　　7、工程质量保修金 元，从竣工之日起1年后支付。
　　8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。
　　四、 设计
　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作;
　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
　　五、 材料
　　1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
　　2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，经由乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。
　　3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料;若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
　　4、若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。
　　5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
　　6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
　　7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
　　8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
　　六、 工期及工程质量检查与验收
　　1、从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。
　　2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午 _________ 点 _______ 分至 ______ 点 _______ 分;下午 _________ 点 _______ 分至 ______ 点 _______ 分。
　　3、工程质量检查及验收
　　a、本工程质量评定验收标准的依据：
　　①施工图纸、作法说明、设计变更;
　　②《住宅装饰装修工程施工规范　　
③《市家庭居室装饰工程质量验收标准》　　
b、过程验收项目：基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前)，防水工程(铺设瓷片前)，吊顶工程(封石膏板涂料前)，门窗工程、细木工程、墙漆工程;
　　c、验收合格项目双方确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止。
　　七、 材料搬运
　　甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
　　八、 垃圾清运
　　1、垃圾袋装化;
　　2、垃圾应日日清;
　　3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。、
　　九、 劳动力管理
　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
　　2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;
　　3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;
　　4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;
　　5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。
　　十、 施工机具
　　乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
　　十一、工地现场管理
　　1、现场禁止使用明火;
　　2、油漆材料必须和其他材料分开放置。
　　十二、维修
　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，
　　乙方应在两年内无偿维修。
　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。
　　十三、合同附件
　　1、施工内容项目及造价明细。
　　十四、合同争议
　　1、出现争议甲乙双方先协商。
　　2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　十五、其它说明和要求：
　　1、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。
　　2、除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。
　　3、工程为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。
　　4、乙方施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
　　5、乙方应指派(姓名) 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
　　6、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。、
　　7、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
　　8、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
　　9、附则
　　①本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
　　②本合同签订后工程不得转包。
　　③工程竣工完结后合同履行完后自动终止。
　　④本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
　　 甲 方： 乙 方：
　　 签 章： 签 章：
　　 签约日期： 签约日期：