不锈钢楼梯扶手安装合同范本都有什么？

不锈钢楼梯合同
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、   工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ63厚1.5、22*22厚1.0、25*50厚1.5。
2、   工程承包方式：
3、   工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币   万元(以实际竣工验收数量为准)；
4、   付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、   合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之
前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、   如期办理拨款结算；
2、   指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，

不锈钢楼梯扶手安装合同范本：
业主 (以下简称甲方)： 联系电话：---------------------
施工队(以下简称乙方)： 联系电话：---------------------
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、 工程概况
工程地址：------------------------------------------
二、 价格
清包工费：-------------，大写：--------------------------
其中
水电工------------- 元
木 工------------- 元
瓦 工------------- 元
油漆工------------- 元
垃圾清运拆除费---------------------元
三、 付款方式
1、施工队进场第-------天，预支生活费：-------------元
2、木工完成，付---------------------元
3、瓦工完成，付---------------------元
4、工程竣工，付---------------------元
5、保修金---------------------元，从竣工之日起--------月后支付。
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.
5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.
6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.
7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.
8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.
9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从--------------年-------月-------日起至------------年-------月------日止，工期为-------天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在镇江市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定------------ 为工地现场负责人， ------------为替补负责人。
6、 在合同价内，乙方应提供 ------------人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的报价单。
3、 乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

甲方(发包方)：
　　乙方(承包方)： 构件班
　　 甲、乙双方就 楼梯不锈钢栏杆扶手工程承包事项协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同，达成协议如下：
　　 一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程承包范围：施工图中所有楼梯不锈钢栏杆扶手工程以及虽未载明但为本工程正常施工和使用所必须的工作。包工、包料及一切自用机械、工具、包安全。
　　二、合同工期
　　开工日期： 自技术负责人通知
　　竣工日期： 工程竣工验收