酒店装饰装修工程合同范本 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 按照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。 第一条；工程概况 1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。 2、工程内容：总建筑面积750平方米。 3、承包范围；装饰装修人工费用； 4、开工日期：2011年05月18日；竣工日期：2011年06月15日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。 第二条；合同价款 1、装饰装修人工费用总金额（*币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：132000。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：39600 3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000 5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600 第三条；甲方责任 1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。 2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。 3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。 5、负责装饰装修所产生*的处理工作， 第四条；乙方责任 1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定。 3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条；材料供应 1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合*标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用*明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。 第六条；安全责任 1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全*作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。 2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全*作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。 3、由于承包人在施工过程中违反有关安全*作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。 第七条；质量验收 1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。 2、发承包双方应及时办理隐蔽www.fdcew.com工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。 3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 第八条；工程变更 1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。 第九条；工程保修 1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。 第十条；违约责任 1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。 2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。 3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。 5、承包人向发包人推荐使用不符合*标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。 6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十一条；争议解决 1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地*法院起诉。 发包方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________
你好,以下是酒吧装修预算清单谁能给我一份的查询1、木工制作工程:衣柜制作650元/平方米(15厘木芯板,3厘面板,多乐士木器漆)2、石膏板吊平顶:100—150元/平方米轻钢龙骨9厘石膏板封面(9厘泰山牌石膏板)3、石膏角线:18元/米4、门套制作:650元(甘利牌15厘木芯板,3厘面板,多士木器漆)普通球形锁5、木地角线:40元/米9厘夹板3厘科技木饰面实木线条收边6、卫生间厨房吊顶:90-11
装饰设计工程施工合同范本合同编号:委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1.工程地点:2.建筑面积:3.使用性质:4.房屋结构:二、设计程
装饰设计工程施工合同范本合同编号:委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1.工程地点:2.建筑面积:3.使用性质:4.房屋结构:二、设计程
按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。 1、工程名称：xxx酒店改造工程 2、工程内容：xxx酒店改造及检修 3、承包范围：xxx两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。 4、承包方式：包工包料 5、工 期：年—月—日-----年—月—日 第一条、 工程价款与支付 1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。 2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。 3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。 第二条、 工程质量 1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。 2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。 3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。 第四条：双方的责任1、甲方责任： 1.1、会审施工图纸 1.2、提供具备施工条件的施工场地。 1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。 2、乙方责任： 2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。 2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。 2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。 2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。 2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。 2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。 第五条：竣工验收与保修 1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。 甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。 2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。 第六条：争议的处理 双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调 解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。 第七条：未尽事宜及补充条款如下：1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与xxx酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。 2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。 、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。 4、未尽事宜由双方共同协商解决。 第八条：本合同一式两份，自签订之日起生效。 发 包方： 承 包 方 ： 地 址： 地 址： 法定代表人 ： 法定代表人 ： 委托代理人 ： 委托代理人 ： 电 话： 电 话： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 帐 号： 帐 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
