装修工程合同范本哪位有？一般在什么价位？

购房合同范本中与正规的合同基本是一样的，购房合同范本中提到的东西要仔细的浏览一遍，文字游戏往往都是你忽略却又真实存在的。在购房合同范本内也要写到如果不能按期交房或是设计变更等等违约行为的赔偿方式。购房合同注意事项之甲方乙方：产权的登记以及物管的约定也都是细节条件，不可忽视。在购房合同范本中尽可能的将各种内容全面，详细的写出来。但是也要注意购房合同范本的每个条例也不能相互冲突。签购房合同注意事项之项目名称：你觉得这个名称不重要，那就错了，在购房合同范本中名称是至关重要的，它精确到门牌号和项目名称以防以后有出入可以拿出来对比。购房合同范本内必然要写清楚房屋装修档次以及户型面积等等。购房合同范本中关于房屋装修的标准要写清楚，根据这些条例来收房是最好不过了的，房屋的内部设施以及负荷标准都是有明确的数字的。购房合同注意事项中付款的方式以及产权保证都要具体的说明。在购房合同注意事项内不要一味的看对开放商的条款，开放商对于乙方的要求也要注意看。

你好，这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
工程承包合同
本合同双方当事人：
发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：
住址：住址：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》等相关国家法律法规规定，结合家庭居室装饰规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程（以下简称工程）的相关事宜，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程地址：
2、工程内容及工艺做法，详见装饰设计施工图纸。
3、工程承包方式：乙方承包工程装饰（见室内装饰项目内容表）。
4、工程合同总价：大写：。
5、工程材料由甲方负责采购。
6、乙方人工费按工程承包价由甲方分期支付：
（1）支付时间：施工进场之日，付工程承包价的
（3）支付时间：水电工程及土建改造完成，甲方验收合格付工程承包价的
（5）支付时间：木工工程完工，甲方验收合格付工程承包价的
（7）支付时间：木器漆完工，甲方验收合格付工程承包价的
（9）支付时间：工程竣工，甲方验收合格付工程承包价的。
7、本工程乙方向甲方所付质保金为元，大写。
8、工期为天
开工日期年月日，完工日期为年月日
9、每周四为拨款日，乙方拨款必须在指定日拨款，否则甲方有权拒绝。
二、甲方工作
1、设计师的设计施工图纸，要求尺寸及文字标注清楚；
2、甲方负责设计协商与设计技术交底，并与乙方沟通；
3、甲方可根据工程实际情况，安排优秀项目经理作为本工程现场负责人，对工程进行统一调度指挥。为更好的保证工程进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；
4、甲方在乙方进场前两天为其创造进场条件，预付生活费；
5、甲方有权对乙方的工程质量及施工进度进行严格监督，对工程进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并按有关规定进行处罚。
6、为保证工程的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
7、其他与甲方有关的工作。
三、乙方工作
1、认真细致地熟悉施工图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交设计师更正或释疑，力求获取一份完善的施工图，并随时与甲方设计师保持联系，充分理解其设计意图，减少不必要更改费用的发生。未签字的施工图甲方有权不让乙方施工。
2、认真审核甲方预算报价，明确各单项数量，单价及承包总额，在甲乙双方均对承包项目量、价均无异议的前提下，再签定《工程承包合同》。
3、组织施工人员，明确工期安排，按期入场。
4、落实具体的施工工人名单，提出具体施工要求，施工班组长为
5、及时反映与工程造价有关的一切问题，特别是设计更改或新增施工项目。
6、要求文明用语，彼此密切配合，保持施工现场井然有序，节约成本，安全增效。
7、乙方负责人与甲方保持密切联系，认真听取甲方意见和要求；
8、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。各施工班组应对其施工范围内的工程质量承担责任，具体落实到人。
9、项目经理做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理竣工资料、竣工图、《更改费用签证单》、竣工工程量，决算资料（项目增减、做法改变），完善后交甲方，为编制工程结算提供依据，以便检查。
10、项目经理对甲方所提供材料质量进行核实，对材料的使用可向甲方提出好的建议。
11、遵守国家或地方政府及有关政府部门、物业管理部门对施工的规定，作好施工现场保护和垃圾收纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围住户的关系问题。
12、甲方提供的空调、家具等的安装和由甲方负责的管线安装工程，乙方必须配合其安装。工程竣工未移交之前，乙方负责对现场的一切设施和成品进行保护。
13、乙方配合甲方办理物业管理部门规定的装修手续，交纳装修保证金和办理工人临时出入证。
四、工程变更
工程项目及做法如需变更，乙方须主动向甲方办理费用签证和工作系单，甲方设计变更，交签发变更施工通知书后方可施工，变更费用记入工程结算中。
五、违约责任和仲裁
1、乙方因自身原因造成工期延期，而增加的人工费用由乙方全部承担。
2、由于工程变更或非正常停水、停电及其他不可抗因素而影响工期的，工期顺延。
3、合同生效后，乙方不得以任何形式将合同工程转包他人，否则，甲方按合同总额的10%扣罚。
4、因本合同双方当事人中的一方未履行合同或违反国家法律法规给对方造成经济损失的，由责任方承担责任，并按合同价的10%作为赔偿惊愕支付给对方，造成重大损失的一方可以申请仲裁。
5、合同双方当事人的一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
6、甲方若未按时付工程进度款，超过3日甲方支付违约金100元/天，乙方因工程质量2次整改后不合格，应承担违约金1000元。
7、由于乙方责任未按时竣工，每推迟一天罚款壹伯元。
8、合同如在执行过程中发生争议纠纷，经双方协商不能达成共识，可向以下机关申请仲裁：
（1）工程所在地行业主管机关；
（2）工程所在地仲裁委员会；
（3）工程所在地人民法院。
六、工程质量及验收
1、本工程严格按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范再结合本公司颁布的《质量检查标准》为质量评定标准。
2、乙方按阶段通知甲方对隐蔽工程和中间工程的检查与验收。
3、工程质量验收等级：合格。
七、材料供应
1、乙方须按照甲方提供的设计施工图纸，罗列所需工程材料的清单，注明所需材料的种类、型号和数量以及供应时间，并于施工进场前三天交给甲方，以便甲方采购材料。如因乙方未按时提供工程材料清单，导致甲方未能及时供应工程材料而引起的工程延期，由乙方承担相应责任和损失。
2、甲方负责按照乙方提供的工程材料清单采购供应工程材料，并按工程进度供应到现场。
八、安全生产、文明施工及消防
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和《重庆市建筑工地文明施工标准》等相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反以上法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。
1、乙方所有现场施工人员必须来历清楚、明白，严禁招用女工和16岁以下童工及带病者，自行做好人员身份证登记。
2、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。
3、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。
4、乙方招用的水电工必须具有《上岗证》和《执业资格证》，否则，不予征用。严格禁止使用无证工人，凡违者罚款200元/人。
九、其他事项
1、施工过程中，乙方未经甲方同意或有关部门批准，擅自拆改建筑物原结构、各种设备管理及防水层，由此产生的责任及损失或事故（包括罚款），由乙方负责承担。
2、乙方必须有完整的电动工具及其他工程所需工具，严格电动工具规范化操作。
3、乙方自行约束各施工人员，因言行不当给甲方造成影响的，责任自负。
4、施工期间，严禁使用甲方（业主）物什（家具、洁具、电器等），凡乙方违规作业而引起事故所造成的损失由乙方自负。
十、保修
1、甲、乙双方签章确定的装饰施工设计施工图，甲方签证单及其它所包含全部工程内容及相关配套的土建项目。
2、保修期限：水电安装免费保修两年，装饰免费保修两年，终身维修。
十
一、附则
1、附件（以双方签字为准）
（1）装饰施工图
（2）《室内装饰项目内容表》
2、本合同需甲乙双方签字（盖章）方可生效。
3、本合同未尽事宜，经双方协商后，新增加的补充条款与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同履行完后自动终止。
发包方（甲方）签字盖章：承包方（乙方）签字盖章：

装修工程合同范本_房屋装修合同范本住房装修合同范本委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况
1.工程地址：___________________________________
2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫
1、______室，计______平方米；
2、______厅，计______平方米；
3、______厨房，计______平方米；
4、______卫生间，计______平方米；
5、______阳台，计______平方米；
6、________过道，计______平方米；
7、其他（注明部位）____________，计________平方米。总计：施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件
（一）《家庭装潢施工内容

根据有关法律规定，经协商，甲、乙双方共同签订本租赁合约，达成以下协议并共同遵守。
1、甲方同意将穆庄沿街楼一套两层独间，租给乙方作办公使用。租期为一年，从2009年3月4日至2010年3月4日止。
2、该房屋租金为人民币柒千元整，签合同日付清一年租金。
3、租赁期间，该住宅有线电视费、水电费、电话费/网络费及小区管理费等应由乙方全部负责。
4、乙方应维护该房清洁卫生，注意防火、防盗等到安全防范，不得在房内做任何违法行为，否则由此带来的后果由乙方负责。
5、乙方在室内装修时须得到甲方的同意，但不能改变房屋的墙体、结构及用途，乙方故意或过失造成该房及配套设施、财物损坏或丢失，应恢复其原状或赔偿经济损失。
6、租赁期间，如乙方需退房，必须提前壹个月通知甲方。
7、如合同期满，乙方有权优先租赁的权利;租赁期满后，乙方应将房屋交回甲方使用，并缴清负责的费用，经双方移交无误，租赁合同解除。
8、本合同一式二份，具同等法律效力，双方签字之日起生效。甲方:(代表签字)乙方:(代表签字)联系电话:联系电话:这里有租房合同范本啊，这里有租房合同范本，我还是找不到租房合同范本，到处问哪里有的话告诉我租房合同范本的网址吧，租房合同范本挺难找的，我现在真的需要租房合同范本，谁要是可以找到租房合同范本，就告诉我租房合同范本网址吧，谢谢告诉我租房合同范本，找到租房合同范本挺不容易的啊，这儿有租房合同范本啊，这里有租房合同范本，我还是找不到租房合同范本，到处问哪里有的话告诉我租房合同范本的网址吧，租房合同范本挺难找的，我现在真的需要租房合同范本，谁要是可以找到租房合同范本，就告诉我租房合同范本网址吧，谢谢告诉我租房合同范本，找到租房合同范本挺不容易的

第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围承包范围：
三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：
五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。组成工程施工合同范本的文件包括：
1、工程施工合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、工程施工合同专用条款、
5、工程施工合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：
1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。
2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。2020年新版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）。本合同自2020年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止。[1]与1999版施工合同相比，2020版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。