包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从2004年月日起至2004年月日止，共个日历天2、施工期内，若因停水、停电、大雨、*雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为*币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增*程，则按实结算。四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即*币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即*币：叁拾贰万肆仟元整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即*币：贰拾壹万陆仟元整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即*币：壹拾万零捌仟元整。六、程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反*作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工*及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增*程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚*币2000元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励*币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。6、工程竣工后，乙方负责施工范围内*的清理，做到工完场清。十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。委托代表：委托代表：权先生签名：签名：签订日期：签订日期：
Gf-2000-0210建设工程设计合同(景观专业工程设计合同)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计*等级:发包人:设计人:签订日期:中华*共和国建设部监制*工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人对项目进行园林景观方案设计、扩初设计及施工图设计。为明确发包人与设计人双方责、权、利关系，双方本着平等合作、互惠互利的原则，根据《中华*共和国合同法》的有关法规，并结合本项目园林景观实际情况，经双方协商一致，签定本合同，供双方共同遵守。第一条、项目概况XXXX项目共两块，分别位于东关街两侧，总用地面积约公顷(亩)，其中东关街北侧地块被规划平安路分割为东西两部分，其中:规划平安路以西部分道路红线外用地约1.19公顷(17.84亩)，规划平安路以东部分道路红线外用地约2.26公顷(33.87亩);东关街以南部分道路红线外用地约0.5公顷(7.5亩)。该项目属二类居住用地，本次规划用地面积㎡。建筑限高60米，总建筑容积率不大于2.2--2.4万平方米/公顷。总规划建筑面积在10万㎡以上,甲方力求将本项建设成为邢台市有标志性的高尚住宅小区，通过园林景观高创新设计提升房地产开发企业品牌。第二条、设计范围、工作内容1、本工程总景观面积约m2(以实际设计发生的园林面积计算景观面积)。2、按开发商提供该项目绿地范围进行总体园林景观方案设计、扩初及施工图设计。3、提供施工现场服务。第三条、设计阶段、设计成果、设计周期、一、方案设计阶段(一)发包人配合内容1、向设计人提供完整、详细、准确项目规划总平面图、竖向标高图、市政综合管网图，提供设计任务委托书。2、组织设计人现场踏勘(包括场地条件，边界小气候以及用地范围内的视觉效果，构成总体规划方案初步构思素材)。(二)设计人完成内容及设计成果1.设计说明书2.区域位置图3.现状分析图4.空间结构分析图5.功能结构分析图6.道路结构分析图7.景点及视线分析图8.景观设计总平面图9.景观竖向设计意向图10.景观种植意向图11.主要景观建筑设计意向图12.主要景观设施设计意向图13.主要景观节点平面图和效果图若干组14.总体景观鸟瞰图以上所列图纸向发包人提供A3彩色图册四套和一张*文件光盘。
你好，古建筑设计合同范本：甲方：（制作方）乙方：（委托方）双方本着友好合作，乙方为甲方提供本次印刷品的正确**并附带一份完整的纸样及封面的*文件。委印项目名称：一、印刷数量：数量：本、P数：、成品尺寸：二、用纸要求：内文用纸：封皮用纸：三、交付定金预付：总款数：元*币大搜索写：四、结算方式：现金期限：货到后一次性付清余额五、验收标准、期限：版面整洁、墨色均匀六、双方协商的其它事项：七、违约责任：1、如甲方未能履行上述约定，甲方应承担由此产生的一切后果。2、如乙方未能履行上述约定，乙方应承担由此产生的一切后果。八、争议的解决：甲方双方在履行协议过程中发生争议，应友好协商，协议不成，任何一方有权将争议提交签约地有管辖权的*法院解决。九、其他：1、本协议自签订之日起，经甲、乙双方签字盖章后生效。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方：乙方：代表签字：代表签字：日期：日期：麻烦采纳，谢谢!
