装修合同终止协议范本谁有？_其他

逢场作戏一场闹剧而已づ

07-29 05:42

家居装饰工程合同书（范本）发包人（甲方）：________________________住所：______________________电话：____________传真：____________委托代理人：________________________电话：____________传真：____________承包人（乙方）：________________________住所：______________________电话：____________传真：____________法定代表人：________________________电话：____________本工程设计人：________________________电话：____________施工队负责人：________________________电话：____________依照《中华*共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：__________________________________。2、工程地点：__________________________________。3、承包范围：参见合同附件之预算表。4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；（3）承包人包工、发包人包料。（附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。）第二条施工图纸双方施工图采取下列第____________种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。第三条甲方工作1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。3.未经甲

衣香鬓影叹红尘

07-29 05:50

装修合同终止协议范文XXX装饰工程施工合同解除协议书发包方：承包方：发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》（合同编号：XXXXXXX，以下简称“施工合同”），因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意（描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容）。第三条（描述工程款、已付款项等的处理方式）第四条（描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容）第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁（或者约定有利于己方的诉讼法院）第六条本协议一式XX份，每方各执XX份。发包人;承包人：法定代表：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订地点：签订日期：某某年某月某某日

情圣太阳神

07-29 05:59

装修工程合同终止协议书甲方：xxx乙方：xx公司经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。一、甲乙双方于2009年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。二、甲方支付的设计定金*币1000元，首付工程款18550，两项合计*币19500元。三、乙方前期工程费用如下：1.水电安装工程：11182.77;现已完成工程按总价11182.77*80%

不会低头

07-29 06:07

8946.00元2.设计费：123平方米*25元/方

我就是太阳无须凭借谁的光

07-29 06:15

3075.00元;3.拆墙及清运费：527.15元;4.材料搬运费：330.00元;5.兔*材料约6620元;合计*币共：19500元;四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方签字：乙方签字：日期：日期：

相关问题

装修合同终止协议范本谁有?

装修合同终止协议范文XXX装饰工程施工合同解除协议书发包方:承包方:发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》(合同编号:XXXXXXX,以下简称“施工合同”),因XXXXX原因,经双方协商一致,就解除施工合同事宜,签订本协议。第一条双方一致同意解除施工合同,施工合同于某某年某某月某某日正式解除。第二条施工合同解除后,对于已经施工的工程,双方同意(描述对于已经施工的内容、工

装修合同终止协议范本求一份

装修合同范本发包方:身份证号码:(以下简称甲方)承包方:承包方负责人:身份证号码:(以下简称乙方)一、协议内容:甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;

怎样终止装修合同？谁有报价？

终止合同时对现存在的一个合同关系进行终止，通常来说有几个方面需要考量好，通常的写法是：甲方：。。。。。乙方：。。。。。经甲乙双方商榷确定，决定终止于。。年。。月。。日签订的名为。。。的合同。(在商榷确定的情况下时用，假如你是由于装修公司有过错而要求终止的，最好在诉讼阶段作为一个诉讼请求提出，并要求适当的赔偿。)双方就合同终止达成以下共识：1.2.。。。(主要是双方对于合同终止后权利义务的安排，如是否需要赔偿，如何赔偿，何时赔偿等；对于友好解除合同且不涉及赔偿的情况下，则比较简单)。甲方(签字)：日期：乙方(签字或盖章)：日期：以上意见，请自行核实，实际操作可以参照相关合同范本

装修合同补充协议范本谁有？

您好，装修合同补充协议范本如下：本补充协议作为甲乙双方针对业主的居室所签订的“北京市家庭居室装修工程施工合同”的附件，与该协议具有同等效力。1、施工过程中，乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。　　　　2、在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。　　　　3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管，如有损坏，应照价赔偿，乙方应文明施工，工人不得在现场做饭及居住。　　　　4、如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合理为理由，拒绝修理或赔偿，对于乙方提供的材料，应经甲方及委托代理人进行检验确认后方可使用。　　　　5、乙方在进行水、电路施工时，施工人员必须持证上岗，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同质管材或护套包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。　　　　6、甲方应按合同约定的付款方式支付工程款，如支付工程款时工程量发生变化，应按照变更后的金额重新确定付款额，由甲方提供的材料应及时到位。　　　　7、乙方承诺在工程验收20日后，由甲方邀请国家环保检测机构对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告，如检测结果不合格，由乙方负责改善不合格项目直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。　　　　8、在工程验收后，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复，不能完全修复的，根据质量检验证明由乙方负责赔偿损失。　　　　9、按实际发生工程量结算，施工过程中如有项目变更，工期顺延，需甲乙双方签字认可，方可作为结算依据。　　　　10、乙方应在工程竣工验收时提供居室的水、电路布置图及完整施工资料。　　备注：双方应认真遵守本协议约定，未尽事宜，甲乙双方友好协商。　　　　甲方：　　　　　　　乙方：　　　年　月　　日　　　　　年　月　日希望我的回答能帮助到您!

装修合同补充协议范本谁有?

您好,装修合同补充协议范本如下:本补充协议作为甲乙双方针对业主的居室所签订的“北京市家庭居室装修工程施工合同”的附件,与该协议具有同等效力。1、施工过程中,乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。2、在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管,如有损坏,应照价赔偿,乙方应文明施工,工人不得在现