你好，水暖电安装施工合同范本如下： 发包方： 承包方： 根据《中华*共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一部分 工程概况 1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程 2、工程地点：咸阳市彬县 3、工程内容及承包范围： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。 e）火灾自动报*系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报*专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。 （二）、水暖工程： 1、人工： a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 第二条： 工期 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。 第三条：工程质量等级：优良。 第四条:承包方式、合同价款及结算方式 1、承包方式：包工不包料 采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及*整编、工决算、保修。 第二部分 双方一般责任 第五条：甲方代表 1、甲方驻施工现场代表姓名： 第六条：乙方代表 1、乙方驻施工现场代表姓名： 第七条：甲方工作 1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。 2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。 3、甲方提供与其他工程相关*，组织与其他施工队协商。 第八条：乙方工作 1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。 2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。 3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术*的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。 4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。 5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。 6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工*肆套。 第三部分 进度计划和工期 第九条：进度计划 1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。 2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。 第十条：工期 1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。 2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。 第四部分 质量与验收 第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。 第十二条：安装完毕，并调试合格。 第五部分 合同价款与支付 第十三条：合同价款及支付 1、合同价款： 元/m2。 第十四条：工程款支付 1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15 日前支付上月进度款的 70 %。 2、工程竣工付至进度款的80%。 3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。 4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。 第十五条：违约责任 1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。 (1)因图纸变更未能及时送达乙方； 2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失; （1） 不能按期或按照甲方要求完成施工任务； （2） 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做； （3） 其他违反现场*作规定的事故发生。 第十六条：合同生效与终止 本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。 第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。 第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 代表人： 代表人： 电话： 电话： 时间： 时间：
甲方：乙方：依照《中华*共和国合同法》和《中华*共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方就工程质量、安全生产、工期等有关事项，经友好协商达成协议如下，共同遵守履行。一、工程概况1.1 工程名称：乐亭县玉泉家园C3、C6、C9#住宅楼1.2 工程地点：乐亭县城北侧原杨铁庄村址1.3 结构形式：C3、C6#为砖混结构，C9#为剪力墙结构1.4 工程范围：主体、装饰、水暖电安装等详见图纸1.5 建筑面积：17026.49㎡（以图纸实际面积为准）1.6 开工日期： 2011.4.11.7 竣工日期 20**.5.31二、工程造价及付款方式2.1 工程暂定价：砖混结构暂定价为800元／㎡，工程造价为8692.54㎡*800元
695.4万元。剪力墙结构定价为1000元／㎡，工程造价为8333.95㎡*1000元
833.4万元。工程总价为1528.8万元（壹仟伍佰贰拾捌万捌仟元）。本造价仅作为施工期间支付施工进度款的依据，不作为结算价格。2.2 结算方式：本工程定额执行2008年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程预算定额河北省消耗定额》、《全国统一市政工程预算河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程河北省消耗量定额》，取费执行《河北省建筑工程计价标准河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用定额》中相关规定正常计取，执行河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会《关于调整现行建设工程计价依据中综合用工单价的通知》及其他新的调整文件，按新的调整文件执行。其他费用按定额规定计取。塔吊计取大型机械进出场及安拆费。设计变更、现场签证按以上结算方式结算。2.3 工程进度款支付方式及时间：按工程进度分期拨款具体为 。工程完工验收合格后，拨付至总价（结算总价）的95﹪，留5﹪做为质量保修金，竣工验收合格之日起满一年后，质保金返还。工程款付款资金均为现金。2.4 材料的供应及管理：甲方所供应的材料及甲方指定的材料，结算时以甲方供应价格和指定的材料价格进行材差调整。如单价在施工期间不一致时，按所供应材料数量、单价的算术平均值计取。乙方自采材料，材料按照唐山市造价*，以工程所在地施工期间造价*月算术平均值作为材料结算单价。唐山市造价*没有的材料单价须甲方现场确认，确认后作为结算单价。三、工程质量及要求3.1 工程质量满足设计图纸要求和*现行施工规范标准要求。3.2 乙方自采材料必须符合设计规定和甲方要求的规格和材质。3.3 因施工或乙方自采材料原因造成的工程质量问题，全部由乙方负责，甲方不承担任何经济损失和责任。四、质量保修期及保修责任4.1 质量保修期：主体结构按设计合理使用年限，防水五年其他两年。4.2 保修责任：在合理使用年限内，因工程质量造成的人身和财产损失，由乙方负责。五、安全责任和安全防护5.1 乙方必须按安全生产管理规定对职工进行安全教育，做好安全防范工作，按有关部门的要求持证上岗，文明施工，安全生产，杜绝重大伤亡事故的发生。5.2 乙方必须遵守《中华*共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华*共和国国务院关于《建设工程安全生产管理条例》，按照*和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华*共和国《建筑施工安全检查标准》，实施安全生产管理。5.3 如因施工方安全管理不到位，一旦发生工伤事故和造成其他后果，责任与费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。六、甲方的权利和义务6.1 甲方按工程总价的3﹪收取工程管理费，拨款时从乙方工程款中扣除。6.2 甲方有权对施工进度、工程质量和安全生产方面进行监督，对发生问题进行纠正和处理。6.3 提供施工图纸，进行技术交底。6.4 协助乙方在施工过程中与有关施工单位的协调。6.5 及时支付工程进度款。七、乙方的权利和义务7.1 乙方有权自行安排施工方案和该工程的具体事宜并对其负责。7.2 严格按图纸和甲方提出的建筑要求规范施工，守合同、重信用，保质量、保工期。7.3 坚持安全生产、文明施工，专业技术人员持证上岗。负责本公司施工人员的安全教育和处理意外发生的工伤事故。接受安检、城建和甲方的监督检查。7.4 如因甲方工程进度款支付不及时，乙方有权停工或中止合同。且甲方应按实际所完成的工程量以实结算。饿所造成损失由甲方负责。八、违约责任在本合同履行过程中，若一方违约按工程总造价的5﹪赔偿另一方。如因甲方原因（甲方出具认可书）或不可抗拒原因，造成不能施工，工期相应顺延。九、其他补充事宜：十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十一、本合同双方签字之日起生效。十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：代表人（签字）： 代表人（签字）：年 月 日
水暖安装施工合同范文如下： 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲、乙双方，依据《中华*共和国合同法》有关条款，就百盛 香墅 6 号楼工程水暖安装工程事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行： 一、 工程名称：百盛香墅 6 号楼水暖安装。 二、 工程地点：经纬街四小学东路南 三、 工期： 四、 验收日期： 五、 验收标准：按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。 六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护 用品等整体方式承包。 抵押金:乙方向甲方交抵押金 30 万元，甲方在该工程验收合格后 一次返还给乙方。 七、 合同造价及付款 本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算，工程竣工验收 合格后壹个月内以房顶款给乙方。 八、 甲、乙双方义务和责任： (一)甲方义务和责任： 1、 根据合同规定，按时结算。 2、 甲方在按期履行验收义务，在施工期间，甲方发现有任何异 议，可要求乙方马上整改。 3、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。 (二)乙方义务和责任： 1、 乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工 过程中如需对图纸进行修改， 应征得甲方书面确认， 并确保工程质量， 否则，由此给甲方造成的损失由乙方负责; 2、 年 月 日- 月 日施工期间乙方派相关工作人员负责甲方施工维护，以确保施工期间工作顺利进行; 3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何 第三方发生争执。 若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自 行承担。 4、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装， 确保工程质量。 5、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑 物结构及各种设备管线。 九、违约条款 1、 乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装， 确保工程质量和进度。 如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能 在 年 月 日- 月 日正常使用，乙方偿付甲方合同总额的 10%做为违约金。 2、 甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。 3、 甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应签定 书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的全部费用。 十、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可;由 本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。 双方任何一方未 按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。 十一、双方均有就本合同对外保密的责任。 十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日 自动作废。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。 十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商 不成双方均有权申请*法院判决。 十四、施工图纸为本合同的附件，具有同等的法律效力。 甲方(盖章) ： 乙方(盖章) ： 代表人(签字盖章) ： 代表人(签字盖章) ： *号码： *号码：
你好，水暖电安装施工合同范本如下： 发包方： 承包方： 根据《中华*共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一部分 工程概况 1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程 2、工程地点：咸阳市彬县 3、工程内容及承包范围： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。 e）火灾自动报*系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报*专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。 （二）、水暖工程： 1、人工： a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 第二条： 工期 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。 第三条：工程质量等级：优良。 第四条:承包方式、合同价款及结算方式 1、承包方式：包工不包料 采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及*整编、工决算、保修。 第二部分 双方一般责任 第五条：甲方代表 1、甲方驻施工现场代表姓名： 第六条：乙方代表 1、乙方驻施工现场代表姓名： 第七条：甲方工作 1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。 2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。 3、甲方提供与其他工程相关*，组织与其他施工队协商。 第八条：乙方工作 1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。 2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。 3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术*的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。 4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。 5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。 6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工*肆套。 第三部分 进度计划和工期 第九条：进度计划 1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。 2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。 第十条：工期 1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。 2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。 第四部分 质量与验收 第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。 第十二条：安装完毕，并调试合格。 第五部分 合同价款与支付 第十三条：合同价款及支付 1、合同价款： 元/m2。 第十四条：工程款支付 1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15 日前支付上月进度款的 70 %。 2、工程竣工付至进度款的80%。 3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。 4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。 第十五条：违约责任 1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。 (1)因图纸变更未能及时送达乙方； 2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失; （1） 不能按期或按照甲方要求完成施工任务； （2） 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做； （3） 其他违反现场*作规定的事故发生。 第十六条：合同生效与终止 本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。 第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。 第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 代表人： 代表人： 电话： 电话： 时间： 时间：
