安徽宏天装饰工程有限责任公司信誉好不好？

钢结构承包合同甲方：乙方：  根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).二、工期：                                         经甲乙双方协商，本工程从      年      月      日始至      年      月      日结束。总工期为                     天，其中制作工期为                     天，安装工期为                        天，如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。三、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到*标准。四、双方责任：        1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。        2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守*的法律法规，工程质量确保合格。3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收*，乙方在甲方提供防锈漆的情况下，免费为甲方喷底漆。五、付款方式:1、工程总价为                     万元，合同签订3日内，先预付材料款         40%            ，计*币                           万元，钢结构进场后再付                  ，计*币                     万元，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合计                        万元（合同总价3%的质保金除外）。2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。   六、安全施工:  乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。七、开工及延期开工：（1）乙方应按合同约定的工期开工。     （2   ）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同   约定的开工日期前      2      天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。           八、工程质量：              1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。                 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和*有关规范、规程、   标准的要求制作施工。                 3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。        4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地*法院提   起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。甲方：（签章）                                                                           乙方：（签章）      代理人：（签章）                                                                     代理人：（签章）电话:                                                                                                   电话:0

你好。施工合同书   工程名称：年   月   日合   同   书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条   工程名称工程名称：工程地点：第二条   工程承包范围第三条   合同工期   *制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至   年   月   日，   总日历天数：   日历天；   工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至   年   月   日，   总日历天数_   日历天。第四条   质量标准工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001   工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。第五条   合同价款与支付一、合同价款：二、工程量增加：1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追*程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支付。三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；2、   材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。第六条   发包人工作（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；（2）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（3）办理施工许可证及其他施工所需*、批件及其他申请批准手续；（4）发包人按合同约*间按时向承包人拨付足额工程款。第七条   承包人工作（1）根据合同约*间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）遵守*有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。第八条   工期顺延因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。1、发包人未能协调准备好开工条件；2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；5、不可抗力因素。第九条   安全责任1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第十条   工程竣工1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。第十一条   违约责任1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—1999—0201）通用条款协商解决；5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地*法院起诉。   第十二条   合同生效合同订立时间：__   年__   _   月__   ___   日合同订立地点：____发包人办公室_______本合同双方约定   签字、盖章   后生效。本合同一式四份，签字盖章有效。发   包   人：（签字、盖章）：   承   包   人：（签字、盖章）委托代理人：   委托代理人