成都市家装合同范本谁手上有？

成*家装合同范本：委任单位：   施工单位：   就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目内容:   详见《报价单》四、工程期限：本工程自2020年3      月      8   日至2020年      5月8      日完工。五、工程造价为*币：56000.54元（暂定）详见《报价单》六、付款方式：   1、合同签订后甲方交付乙方10000.00预付款。   2、开工后，甲方按工程进度至木匠完工，分期支付乙方工程总造价的   40      %工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。   七、材料设备：   本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场。地砖、地板、厨卫间用品、落地窗、开关插座、灯具由甲方负责提供。八、工程施工：   1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。   2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该*作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。   3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。   4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造*身伤害、设施的损坏，由施工方负责。   九、工程质量：   1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。  2、各类装饰工程质量保修一年。   十、工程验收：   由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。   十一、违约责任：   任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注：   本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或*法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。   十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

第条、工程概况(1)、甲合住宅室内装饰(2)、装饰施工点:   (3)、住房结构:   室   厅   卫   厨建筑面积   平(4)、装饰施工内容:详见装饰施工设计图纸及预算报价书第二条、承包式及工程承包价:   (1)、承包式:   (2)、工程预算造价民币   元整(详见双核定预算报价本造价含全部工工资)增减按实际工程量计算第三条、工期:工期      月   竣工期      月   总工期   定节假计施工工期内第四条、材料供应:(1)、本工程由甲提供材料、设备须注明规格、尺寸清单材料、设备必须符合设计要求合格产品并按供应现场甲提供材料、设备发质量问题或规格差异乙应及向甲提甲仍使用由造工程损失责任由甲负担甲提供材料抵达现场经乙验收由乙负责保管由于保管造损失由乙负责赔偿   (2)、甲提供材料、设备甲应按规定付给乙安装辅助材料费、工费第五条、工程款支付:(1)、工程合同签定甲应支付给乙工程造价60%材料款即   民币   元(      月   )(2)、泥工工序结束木工材料进场前甲再付给乙工程造价20%工程进度款:民币   元   (      月   )(3)、木工工程完,油漆工材料进场前甲再付给乙工程造价15%工程进度款   即:民币   元(      月   )(4)、工程造价剩余5%工程验收合格房交付付清   即:民币   (5)水电项预收(根据房型定)民币   元   (6)、甲必须按工程款付给乙财务部门并向乙索取与付款金额相等收款凭证未按付款造切由甲负责(7)、乙施工程甲要求增*程量或途改变施工内容、要求甲应另行支付费用并补签增项协议工期随顺延第六条、工程设计图纸与施工质量:(1)、本工程设计图纸由乙提供经甲审核同意组织施工(2)、乙必须精组织施工保证工程质量符合图纸家行业标准QB/T6016-97《家庭装饰工程质量规范》要求(3)、由于甲提供材料、设备质量合格影响工程质量并造返工其返工费由甲承担工期随顺延(4)、施工程甲未经乙代表协商同意私自更改施工内容所引起质量问题责任自负(5)、由于乙原造质量事故其返工费用由乙承担工期变(6)、甲代表工程进度质量进行监督、检查办理验收、变更登记手续甲其家庭员工程及乙意见均须通甲代表与乙代表协商第七条、安全产:乙施工必须采取效安全防护消防措施保障作业员及相邻居民安全防止相邻居民住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发遇述情况发属乙责任由乙负责修复赔偿第八条、双责任:()、甲责任(1)、甲工前三必要向乙提供经物业管理部门批准施工许证双进行现场交底全部腾空或部腾空房屋清除影响施工障碍物能部腾空房屋所滞留家具、陈设采取保护措施向乙提供施工需要水、电等必备调并说明使用注意事项(2)、做施工临使用公用部位*作面产影响邻关系等协商工作(3)、确实需要拆改原建筑结构或设备管线负责所房管部门或物业管理部门相应审批手续并承担关费用(4)、按乙提供设计图纸施工质量、进度实施监督发现违反设计意图或施工质量问题权责乙立即进行改(二)、乙责任(1)、向甲作设计图纸或具体做现场交底经甲审批同意拟订施工案进度计划(2)、指派项目经理乙驻工代表负责合同履行按要求组织施工保质、保量按期完施工任务解决由乙负责各项事宜(3)、乙必须按照图纸认真施工确保施工质量偷工减料、马虎作业负责行(4)、未经甲同意所房管或物业管理部门批准随意拆改原建筑结构及各种设备管线(5)、乙必须遵守区物业管理规定做施工管理工作维持现场清洁确保通道等公共设施畅通并及清理装饰*至楼(外运由甲负责)做防火工作做文明施工第九条、工程验收保修期:(1)、工程竣工乙通知甲验收甲接验收通知三内组织验收并办理验收移交手续甲规定间内组织验收须及通知乙另定验收期甲应承认竣工期(2)、乙确保工程质量其装饰施工范围内承担保修责任保修期自本工程竣工甲验收合格24月甲提供材料、设备现质量问题或甲使用造工程质量、设备损坏等则甲负责保修范围内(3)、保修期内保修费用由责任承担保修期满仍甲提供维修相应费用由甲承担第十条、违约责任:(1)、由甲原导致延期工或途停工甲应补偿乙停工、窝工所造损失每停工或窝工甲支付乙50元/;甲未按合同约定付款每逾期乙按应付款额度2%/收取滞纳金(乙提前提示则本条款立)(2)、由于乙原造逾期竣工每逾期乙支付甲50元/违约金(3)、甲未办理任何手续要求乙拆改原建筑结构及设备管线由发损失或事故(包括罚款)由甲负责承担损失乙提前提示则本条款立(4)、甲提供材料、设备乙必须用于本工程非经甲同意挪作用乙违反规定应按挪用材料、设备价款双倍补偿给甲(5)、本合同双必须全面履行单面任意修改、断、终止任何终止合同使另造经济损失由提全部承担并另付工程总造价5%做赔偿金擅自解除合同给造经济损失超违约金应另行赔偿补足超违约金部(6)、抗拒素造工程逾期或损失责任乙(停电、停水8等)(7)、双终止合同情况结算式:已完部参照预算按实际发结算管理费按工间与合同工期比例折算设计费全额计取做工余料退货由甲负担第十条:纠纷处理式:()、本合同履行期间双发争议影响工程进度前提双采取协商解决或请装饰施工住房所区管理部门及行业管理部门协调(二)、事愿通协商、协调解决或协商、协调由消费协仲裁仲裁向民院起诉第十二条、本合同式二份甲乙双各执份本合同未尽事宜双届另行协商本合同附件:工程增减单;工程验收单;工程预决结算;工程保修单签定补充合同补充合同、合同附件与本合同具同等律效力甲(盖章)   乙(盖章)甲代表:   乙代表