工程外包合同(简版) 合同编号: 发包方: 承包方: 按照《中华*共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条 工程概况:1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 承包范围: 4. 承包方式: 5. 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。6. 工程质量: 7. 合同价款(大写*币): 第二条 发包方工作1. 开工前 日,向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向承包方进行现场交底。2. 向承包方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3. 指派 (联系电话: )为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4. 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续。5. 提供经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条 承包方工作1. 参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。2. 根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认。3. 指派 (联系电话: )为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。4. 严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。5. 遵守*或地方*及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和*处理等工作,并承担相应费用;处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。6. 对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7. 施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8. 工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9. 参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条 关于工期的约定1. 发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。2. 因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。3. 因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4. 因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等*制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2. 本工程质量应达到*质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用。3. 发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认。若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验。若复验合格,发包方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由承包方承担,但工期也予顺延。4. 由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不顺延。5. 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如发包方在规*间内未能组织验收,需及时通知承包方,另定验收日期。但发包方应承认竣工日期,并承担承包方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定1. 双方商定本合同价款采用第 种:(1)固定价格;(2)固定价格加 %包干风险系数计算,包干风险包括 内容;(3)可调价格:按照*有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。2. 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。3. 工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关*送交发包方。发包方自接到上述* 日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定1. 本工程发包方提供设备的,应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的,由承包方承担运输费用。2. 由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。3. 所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿。4. 凡由承包方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包方负责。第八条 有关安全施工和防火的约定1. 发包方提供的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。2. 承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全*作规程》和其他相关的法律法规、规范。3. 由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全*作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方应承担由此产生的相应经济损失。4. 由于承包方在施工生产过程中违反有关安全*作规程,导致发生安全或火灾事故,承包方应承担由此引发的相关经济损失。第九条 奖励和违约责任1. 由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,发包方支付承包方 元。发包方不安合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。2. 由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方 元作为奖励。3. 承包方按照发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价 款外,发包方应支付承包方 元作为奖励。4. 承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿。5. 发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并承担损失。6. 未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担损失。7. 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理1. 凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商;协商不成的,可提交原告方所在地*法院,以先受理的法院为准,按照法律程序进行裁判。2. 除双方另有约定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方承担。第十一条 不可抗力1. 本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、地震、火灾、*、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故,或其他非合同双方责任造成的*、火灾等。2. 因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需承担任何责任,但本合同另有规定的除外;3. 因不可抗力致使部分不能履行合同的,根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外;4. 因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方,并在不可抗力结束后7日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明;5. 因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭遇不可抗力的,违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条 其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议;若双方不能签订协议的,按照现行行规、惯例执行。2. 本合同一式二份,双方各执一份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3. 本合同履行完成后自动终止。第十三条 附件1. 施工图纸或作法说明;2. 工程预算书;3. 发包方提供货物清单;4. 会议纪要;5. 设计变更;6. 其他 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 签字代表: 签字代表: 单位地址: 单位地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 签订日期: 签订日期:
甲方: 联系电话: *号码: 现住址: 工程地址: 乙方: 深圳××装饰工程有限公司 联系电话: 营业执照号: 资质证号: 地址: 法人代表: 兹有甲方委托乙方承担 装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:第一条:设计工作概况1.1设计工作流程 1.2 设计收费标准及工作范围表第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行:第一阶段:方案设计2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括:①效果图 壹张②平面结构图 壹张③天花平面图 壹张④平面布置图 壹张⑤地面材质图 壹张⑥主要材料的确认2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;2.1.3 若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可;2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可;2.1.5设计周期: 天(日历天)。即 年 月 日至 年 月 日第二阶段:施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;2.2.3 施工图绘制周期,签订施工合同后 天。第三条 设计费支付方式:3.1 乙方按套内面积 平方米,每平方米 元收取设计费,总设计费*币大写 元,小写¥ 元。3.2 付款方式:3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即: 元;(注:若总设计费的60%总金额少于XX元的,则该订金为XX元,且则须一次性付清)3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责任:4.1 甲方:4.1.1 确定一名甲方代表 ,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文*纸;(注:乙方不予返还的订金数额最少为XX元)4.1.3 配合施工图交底;4.1.4 配合材料的确定;4.1.5 参与竣工验收。4.2 乙方:4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的*;4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决;4.2.5 参与施工交底;4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责任5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1% 向甲方支付违约金。5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。5.5乙方对设计*及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6由于乙方设计的原因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第七条 附则7.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;7.2 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,7.3 本合同履行完后自动终止;7.4 双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地*法院管辖。甲方(签字): 乙方(盖章):签约代理人:年 月 日 年 月 日希望可以帮到你!
建筑设计外包合同甲方:_______乙方:___________年__月__日一、合同协议书甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投标,为明确双方的责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准。(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;(2)合同协议书;(3)双方签署的合同谈判备忘录;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)中标通知书、投标书和招标书;(7)与本合同有关的其他文件。3.本合同总价款为*币____万元。4.本合同工程的施工期为____个月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。5.甲、乙方双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本___份,双方各执___份,当副本与正本不一致时,以正本为准。甲方:_______ 乙方:__________法定代表人:____ 法定代表人:_______或 或其授权的代理人:__ 其授权的代理人:_____签字日期:_____ 签字日期:________单位地址:_____ 单位地址:________联系电话:_____ 联系电话:________传真:_______ 传真:__________邮政编码:_____ 邮政编码:________开户银行:_____ 开户银行:________帐号:_______ 帐号:__________签约日期:_____签约地点:_____