建筑装饰施工合同纠纷常见解决方法都有哪些？

1、发包人原因形成的纠纷发包人的义务主要表现为，依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的，导致承包人无法施工，且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务，那么，如果承包人请求解除建设工程施工合同，依法应当受到支持。2、工程竣工日期纠纷对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。3、工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷对这类纠纷，有约定的从约定，无约定又不能协商一致的，则应当参照签订合同时当地建设主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

装修纠纷一般事情不大，只几十万或者更小的金额，但是装修纠纷总是让人很头疼，一个美好的愿望，被装修公司搞的心情不悦，从而导致对整个装修都没有了好感，处理装修纠纷一般能私下协商解决的一定要私下解决。私下双方无法沟通的，一般都是走司法。在走司法程序时，律师都会让业主方进行一个装修评估。就现状完成的装修部分进行价值评估。评估出装修已完工价值。这样通过合同，装修价值评估等一系列证据，律师在帮助业主方主张权利价值。（希望能帮到你！望采纳！）

一般注意事项如下：   目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行，且发包人拖欠工程款的情况相当严重，而施工企业由于项目现场管理不到位、签证*不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。在新的施工任务不断承接的同时，施工企业作为承包人能否进一步加强施工合同管理，有效规避合同履行的法律风险，已成为当务之急。   一、审查发包人与承包人履约情况   1、对发包方主要应了解两方面内容：   ①   主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等。   ②   履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。   2、对承包方主要了解的内容有：   ①   资质情况；   ②   施工能力；   ③   社会信誉；   ④   财务情况   承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。  二、履约管理之工期   (一)   工期和施工进度  1、实际开工日期的认定   ①   承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；  ②   承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；   ③   若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。   2、竣工日期的认定   《最高*法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：   ①   双方确认的日期为竣工日期；   ②   建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；   ③   承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；  ④   未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。   (二)   几种影响工期的因素  1、施工许可证：  ①   如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期；  ②   但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。   2、拖欠工程款   拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。   3、设计变更   ①   设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；  ②   设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。   4、图纸延误   ①   设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；   ②   设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。  5、增*程量   ①   设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；   ②   设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。   6、质量鉴定   《最高*法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条　建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。   ①   鉴定合格，顺延工期；   ②   鉴定不合格，视情况而定。  7、建设单位的其他原因   如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行；建设单位未按照约*间和要求提供原材料、设备、场地等；隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。①   设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；   ②   设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。   8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时   9、发生不可抗力事件   无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。   三、工程签证与索赔   1、工程签证①   可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查；如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。②   是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查。   2、工程索赔程序   《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：   ①   有正当索赔理由，且有有关证据；   ②   索赔事件发生后28（14）天内，向发包人提出索赔意向通知（注意工期索赔的具体天数及其理由（施工关键线路和程序）；   ③   发出索赔意向通知后28（14）天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关*；④   发包人在接到索赔通知后28（14）天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。   若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔；索赔事件消失后，应综合进行索赔。   四、项目章和公章的风险   1、内部公章管理、使用规范化   公章的印文要备案，适用要规范。项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任。如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。   2、建立严格的印章使用制度   特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大。所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。   五、业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题   1、权利行使主体①   建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人，不包括建设工程勘察、设计合同的承包人；   ②   根据合同相对性原理，只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权，分包人不能主张该优先权；   ③   装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权？只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿，同时发包人必须是该建筑物的所有人。   2、受偿范围   享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用，但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿（赔偿金、违约金等）则不应包括在内。《合同法》第286条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”，而按照一般人的通常理解，损害赔偿金并不属于“价款”之列。   3、关于起算时间   ①   建设工程正常竣工情况下：建设工程竣工之日；   ②   建设工程无法正常竣工情况下：建设工程合同约定的竣工之日。   此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价，或者达成延期付款和竣工的合意，以便继续履行变更后的施工合同。如果承、发包双方不愿协商或协商不成，承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权，但承包人优先受偿权的实现，有待于建设项目的接盘、转让或重新启动。当出现“烂尾”楼整体拍卖时，承包人应从拍卖所得财产中优先受偿，当有新的开发商接盘“烂尾”工程时，接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目。   【我们要注意！】：   A、如果承、发包双方在合同中约定，除按进度支付部分工程款外，余款于工程竣工六个月后支付，这种约定就有可能造成承包人难以及时行使优先受偿权。因此，在合同签约时，就应注意这个付款时间问题。   B、在结算过程中延误优先权的行使，导致因优先权的丧失而无法获得清偿或全部清偿。因此，我们要注意，一旦6个月的时间即到，而工程价款尚未确定的话，我们就要考虑发包人有没有承担责任的能力，如果没有的话，就要及时提起诉讼，要求行使工程优先受偿权。   4、权利行使方式   《合同法》第286条规定，建设工程价款优先受偿权的行使方式有二种：一是与发包人协议将该工程折价，二是申请*法院将该工程依法拍卖。   具体的行使程序：催告——协议折价或申请拍卖（诉讼）①   催告：有约定的应从其约定，没有约定的，一般将催告的“合理期限”确定为两个月以上；   ②   协议折价:   并非必经程序；   ③   申请拍卖：大多数都是发生在审理程序中，法院审判实际的做法是，承包人向*法院起诉，获得生效判决或者调解书后，向*法院申请执行。当然承包人也可以仲裁书为依据申请*法院强制执行。  5、不予支持工程优先受偿权的情形：  ①   建设工程的所有权已经转移或已被法院生效法律文书确定转移的；  ②   建设工程已经*给交纳了全部或者大部份购房款的消费者的；   工程优先受偿权是优先于所涉工程上的抵押权和其他一般债权，却不能优先于物权和具有物   权期待权的购房人的权利行使。   对于已经支付了全部或大部分购房款的买房人所购买的房屋，虽然该房屋尚未办理过户手续，但是为满足*基本生活的需要，为维护交易安全和社会的稳定性，法律规定施工人的工程优先受偿权并不涉及该以*的房屋。当然只有以生活消费为目的购买住宅的购房人才是消费者，对于以投资为目的的购房人，并不是消费者，他所购买的商铺、写字楼是不能对抗施工人的工程优先受偿权的。   ③   标的物为不宜折价、拍卖的学校、*院、*机关办公楼、道路、桥梁等公益建筑工程的；   ④   承包人放弃优先权承诺有效。   综上，在施工过程中，现场项目经理部需要就工期、质量标准、付款方式、结算方式、违约条款、工程签证等重要条款与发包人达成补充协议、会议纪要或者应发包人要求出具书面承诺函时，应严格按照承包人内部的合同评审程序进行合同审核，及时将有关函件在签字盖章前送交承包人总部各部门进行审查，并报承包人高层领导同意，从而最大限度规避公司经营风险。