装修图纸设计说明范例

新古典风格从简单到繁杂,从整体到局部，精雕细琢，镶花刻金都给人一丝不苟的印象.一方面保留了材质,色彩的大致风格，仍然可以很强烈地感受传统的历史痕迹与浑厚的文化底蕴，同时又摒弃了过于复杂的肌理和装饰，简化了线条. 在室内设计中，一贯追求照搬古代设计往往效果不尽如人意，更要注重加入现代元素.现代技术中有很多新型材料，就可以善加利用进去.另外在设计中也可以把主人的个人喜好,品味等也加入进去.

根据施工图设计和预算定额编制工程造价的详细预算。在中国，施工图预算是建筑企业和建设单位签订承包合同和办理工程结算的依据；也是建筑企业编制计划、实行经济核算和考核经营成果的依据。在实行招标承包制的情况下，是建设单位确定标底和建筑企业投标报价的依据。施工图预算是关系建设单位和建筑企业经济利益的技术经济文件，如在执行过程中发生经济纠纷，应经仲裁机关仲裁，或按法律程序解决。　　内容：施工图预算由一系列计算数字和*说明组成。工程项目（如工厂、学校等）总预算包含若干个单项工程（如车间、教室楼等）综合预算；单项工程综合预算包含若干个单位工程（如土建工程、机械设备及安装工程）预算(见设计概算)。总预算和综合预算由以下五项费用构成：①建筑工程费；②安装工程费；③设备购置费；④工具、器具购置费；⑤其他工程和费用。单位工程预算由直接费、间接费、计划利润构成；设备及安装工程的单位工程预算还包括设备及其备件的购置费。

木工装修合同范本：甲方： 省建筑工程有限责任公司　　乙方：　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。　　一、 施工内容：　　1、 工程名称：　　2、 工程内容：模板工程　　二、 承包方式：　　1、 承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。　　2、 乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。　　3、 承包内容：　　乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。　　4、管理内容：　　1) 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。　　2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。　　3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。　　三、 合同工期：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工　　四、 质量标准：合格　　1)、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。　　2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。　　3)、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。　　五、 安全标准：安全无事故施工　　1、 严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。　　2、 严格执行公司安全生产有关各项条例。　　六、 材料管理：　　1、 执行材料消耗定额。　　2、 限额领料，乙方必须指派专人领料。　　3、 超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。　　七、 现场管理：　　1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。　　2、 甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。　　八、 付款方式：　　施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后，付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。　　九、 违约责任：　　1、 对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。　　2、 竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。　　3、 对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。　　4、 乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。　　5、 若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。　　十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。　　十一、 本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。　　合同终止条件：　　1、 乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。　　2、 甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。　　甲 方： 乙 方：　　负责人： 负责人：

卫浴设计。装饰TIPS：以白色为主打的洗漱空间，尽显干净整洁。磨砂的玻璃门，不仅为主人打造出私密的空间，还有效的调节了室内的亮度，一举两得。粗糙的墙面，自然之风浓厚。装饰TIPS：经典黑白相搭的空间，显*很宽敞明亮，简约中带有一股大气之感。白色洗脸台，简单大方。长方形的洗漱镜，起到了扩大空间的视觉效果。装饰TIPS：网格式的瓷砖，不仅具有防滑作用，还便于主人清洁打扫。深咖啡色的收纳柜，具有强大的收纳功能。可以放上毛巾等洗漱用品，方便主人拿取。装饰TIPS：黑白灰相搭的卫浴空间，用这三色演绎出酷感与低调的完美结合。圆形的白色壁灯，一左一右，呈现出对称的美感。黑色的大浴缸，尽显舒适之感。

卫浴设计。装饰TIPS：以白色为主打的洗漱空间，尽显干净整洁。磨砂的玻璃门，不仅为主人打造出私密的空间，还有效的调节了室内的亮度，一举两得。粗糙的墙面，自然之风浓厚。装饰TIPS：经典黑白相搭的空间，显得得很宽敞明亮，简约中带有一股大气之感。白色洗脸台，简单大方。长方形的洗漱镜，起到了扩大空间的视觉效果。装饰TIPS：网格式的瓷砖，不仅具有防滑作用，还便于主人清洁打扫。深咖啡色的收纳柜，具有强大的收纳功能。可以放上毛巾等洗漱用品，方便主人拿取。装饰TIPS：黑白灰相搭的卫浴空间，用这三色演绎出酷感与低调的完美结合。圆形的白色壁灯，一左一右，呈现出对称的美感。黑色的大浴缸，尽显舒适之感。

1.卧室的地面应具备保暖性，一般宜采用中性或暖色调，材料有地板地毯等. 2.墙壁 约有1/3的面积被家具所遮挡，而人的视觉除床头上部的空间外，主要集中于室内的家具上.因此墙壁的装饰宜简单些，床头上部的主体空间可设计一些有个性化的装饰品，选材宜配合整体色调，烘托卧室气氛. 3.吊顶的形状,色彩是卧室装饰设计的重点之一，一般以简洁,淡雅,温馨的暖色系列为好. 4.色彩应以统一,和谐,淡雅为宜，对局部的原色搭配应慎重，稳重的色调较受欢迎，如绿色系活泼而富有朝气，粉红系欢快而柔美，蓝色系清凉浪漫，灰调或茶色系灵透雅致，*系热情中充满温馨气氛.

泰式装修风格，也有叫东南亚风格装修. 很多都运用了浓烈的色彩，因为他们属于亚热带地区，盛产的水果广销很多国家及地区，对于色彩的取择，鲜艳的色彩是泰式装修风格的一贯作风，是和水果色彩很相近的.体现了主人人家说这是性格的豪放与热情.

民事诉状原告：北京市朝阳区Z花园小区业主委员会负责人：z主任住所：北京市朝阳区Z花园小区电话：被告：北京Z物业管理有限公司法定代表人：Z联系电话：住所：北京市通州区马驹桥镇工业区8号案由：物业管理纠纷诉讼请求：一、判决被告立即排出妨碍，撤离北京市朝阳区Z花园小区；二、移交物业服务用房和地下车库、配电室、水泵房等相关设施、场所、场地；三、判决被告

人的生活离不开建筑，建筑组成居住小区，居住小区构成了我们的环境，环境是构成自然的主体,然 而人又是自然的产物.因此，在本规划设计中主要考虑"人与自然"之间的和谐关系，坚持以人为本的设计理念.设计中以生态环境优先为原则，充分体现对人的关 怀，坚持以人为本，大处着眼，整体设计.在规划的同时，辅以景观设计，限度的体现居住区本身的底蕴，设计中尽量保留居住区原有的积极元素，加上合谐亲 切的人工造景，使居民乐居其中. 继承传统文化中的"天人合一"的建筑规划理念，并却尽可能的解决和完善了人们观赏,娱乐,休闲,集会,居住,健康,工作,交流等之间的关系，从而达到"人与自然和谐统一"这一永恒的主题. 居住环境是人类*为重要的生存空间.居住与人类之间的密切关系世人皆知.在本规划设计中注意与周边环境的协调，在内部环境中强调生活,文化,景观间的连接，以达到美化环境,方便生活之目的.因此，处理好"自然-住宅-人"的关系，就是小区规划着重需要解决的问题.

在规划和建筑的景观部分比较简单，大致说下主题,功能分区，轴线，空间控制和植物配置等就行了，小区内主要道路至少应有两个出人口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出人口间距不应小于150m.沿街建筑物长度超过150m时，应设不小于4m*4m的消防车通道.人行出口间距不宜超过80m，当建筑物长度超过80m时，应在底层加设人行通道