工程施工协议

装饰工程施工协议书发包人(甲方):_________承包人(乙方):_________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称:_________.1.2工程地点:_________.1.3承包范围:_________.1.4承包方式:_________.1.5工期:本工程自__

你好,我觉得应该包括大致的主要内容如下:1、工程名称、地点2、承包范围与承包方式3、开工、竣工日期、工程总工期4、工程质量标准5、工程款与支付方式6、图纸7、发包人的一般权利义务8、承包人的一般的权利义务9、施工组织设计10、进度计划与进度报告11、施工机械与临时设施12、安全防护与文明施工13、承包人项目部人员的考核与项目经理的要求14、材料与设备的采购与供应要求15、质量与检验16、工程变更与

建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定：合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

施工合同一共需要6份，一般不需要区分正副本(如果一定要分的话，正本只要两份，建设方与施工方各执一份，装修合同的均为副本)。需要存档的单位有建设方、施工方、监理、档案管、税务(开发票时提供)、建设主管部门(施工报备)。当建设工程合同内容不一致时，以正本为准。如果没有分正副本的话，应参照招标文件、合同通用条款、专用条款、以及相关的补充协议进行协商。如协商不成，可向法院起诉，由法院判决。

包括1、设计任务书2、合同(或协议书)3、设计方案报告4、施工组织设计方案5、工程施工往来文件(工程开工报审表、设备选型报审表、进场施工机械设备报验单、工程施工进度计划、工程联系单、设计变更申请书、工程签证单等工程中重要资料)6、设备及材料验收文件(设备、材料报验单、合格证、行业准入证、检验报告、说明书、保修卡等)7、系统图、示意图表、竣工图8、主要器材清单、施工机械设备清单9、系统试运行报告10

甲方：乙方：工程项目：为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。二、乙方安全责任1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。3施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。4施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。6乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。8在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。10尽事宜，双方协商解决。三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。甲方：乙方：年 月 日

甲方：乙方：工程项目：为加强合作意识，明确责任，本着

甲方：乙方：工程项目：为加强合作意识，明确责任，本着

发包方：_____(以下简称“甲方”)与承包方：_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。　　第一章   合同背景　　第一条   施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室，(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。　　第二条   甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。　　第二章   施工单位资格　　第三条   乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。　　第四条   本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质*》原件。　　第三章   施工内容　　第五条   该房屋属_____结构，房型为_____房_____厅_____厨_____卫，建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫，施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。　　第六条   施工内容和做法说明如下(不够可附页)：　　(一)厅：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(二)房：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(三)厨：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(四)卫：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(五)其他：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;前款没有说明的，依作为本合同附件(二)的《装修施工图》确定。　甲   方：   乙   方：　　*号码：   法定代表人：　　委托代理人   委托代理人：　　*号码：   *号码：　　地   址：   地址：　　电   话：   电话：　　邮   编：   邮编：　　日   期：   年   月   日   日   期：   年   月   日

甲方:乙方:工程项目:为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。4、指