你好，工程名称：******************************土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程工程地点：深圳市光明新区合同编号：勘察*等级：综合甲级发包人：************有限公司勘察人：****************有限公司签订日期：二O一O年十一月一日发包人：*******有限公司勘察人：：*******有限公司发包人委托勘察人承担***************项目土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程任务。根据《中华*共和国合同法》及*有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：***************项目土壤环境/岩土工程初步勘察/地形测量工程1.2工程建设地点：深圳市光明新区1.3工程规模、特征：占地约二十一万㎡1.4工程勘察任务委托文号、日期：2010年11月1日，《土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程实施委托书》1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：地形测量比量1：500，勘察详见《土壤环境及岩土工程勘察技术要求》1.6承接方式：招标第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件*，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供工程勘察技术要求和工作范围、总平面布置图。2.2提供勘察工作范围已有的技术*及工程所需的坐标与标高*。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果*并对其质量负责。详细技术要求以设计单位提出的工程地质勘察要求为准。勘察人负责向发包人提交勘察成果*陆套及*文件贰套，发包人要求增加的份数另行收费，收费标准按照深圳市建设局、深圳市物价局联合制定的《关于建设工程资格预审文件和招标文件发售收费有关问题的通知》执行；也可由发包人自行晒制，勘察人提供相关*版文件及底图*，并配合签名盖章。第四条：开工及提交勘察成果*的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果*的时间4.1.1本工程的勘察工作定于2010年11月3日开工，2010年11月12日提交勘察中间成果*，2010年11月23日提交地形测量及岩土工程初步勘查正式报告，2010年12月28日提交土壤环境评价报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果*时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时因发包人原因造成工程需要延期，勘察人应及时通知发包人，经协商，工期顺延。4.2收费标准及付费方式甲方在收到已方乙方提交所有正式报告后，一次性支付勘察费用*****元（*币*********）。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件*。5.1.2发包人应及时提供勘察场地，协助勘察人解决勘察现场的出现的问题。5.1.3勘察过程中的发包人提出的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量计算勘察费。5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人若要求在合同规*间内提前完工（或提交勘察成果*）时，发包人应向勘察人支付加班费，加班费由双方协商确定。5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、*图纸、*、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议不受其他第三人侵犯。5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按*技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果*，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果*质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。由于勘察*不合格造成勘察人延误提交勘察成果，每延期一日，应减收勘察费千分之一。5.2.3勘察人应负责查清勘察工作范围内地下已有埋藏物的*（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；如确实无法收集到准确的地下埋藏物的图纸*，或对已收集到的图纸*的准确性有疑义，应及时通知发包人。5.2.4若因上述*图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事法律责任。5.2.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按*有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.2.6在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.7勘察过程中，如遇地质情况复杂时，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.8工程施工过程中，勘察人接到发包人通知后必须按时到达施工现场配合施工。5.2.9勘察人应遵守相关安全生产及环境保护规定。5.2.10本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果*质量不合格，不能满足技术要求时，应无偿补充、完善勘察文件。若勘察人无力补充、完善勘察文件，需由发包人另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应根据损失程度依法向发包人支付赔偿金。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人应按经确认的实际完成的工程量支付勘察费用。6.3由于勘察人原因未按合同规*间（日期）提交勘察成果*，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：勘察人私自将勘察任务转包或分包的，发包人有权终止合同，并报请相关部门依法追究勘察人责任。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，按下列第①种方式解决：①提交_深圳市_仲裁委员会仲裁。②依法向*法院起拆。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式8份，发包人4份、勘察人4份。发包人名称：勘察人名称：*****有限公司深圳分公司********有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：******住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：
建筑施工设计合同范本工程名称:_________委托单位:_________设计单位:_________设计编号:_________合同编号:_________建设单位(甲方):_________设计单位(乙方):_________为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以
生活在忙碌的大都市，谁都期望有一个属于自己的温馨的家，好不容易开始装修了，那们在确定装修公司时，装修合同书要怎么来定呢？其实，房屋装修合同是装修单位(发包方)与装修公司(承包方)签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。装修合同应写明以下主要条款，们一起看看：发包人(甲方)：____________________________________住所：____________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：参见合同附件之预算表。4、工程承包方式：双方商定采取下列第__种承包方式。(1)承包人包工、包料；(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；(3)承包人包工，发包人包料。(附件：经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》)第二条施工图纸双方施工图采取下列第种方式提供：a.发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；b.发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前天取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。第三条甲方工作1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。第四条乙方工作1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认；2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；第五条关于工期1、工程期限______天，开工日期____年____月____日。竣工日期____年____月____日。2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。第六条关于材料供应和保管1、任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。2、对于一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。对于因此造成的费用增加部分，由提供方承担。第七条关于质量和验收1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)为质量评定验收标准。2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。第八条、责任与罚则1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人士包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或自己进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付的违约金。3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。第九条、附则1、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。2、本合同履行完成后自动终止。甲方：(签字)乙方公司(盖章)：现场代表(签字)现场代表：(签字)
生活在忙碌的大都市,谁都期望有一个属于自己的温馨的家,好不容易开始装修了,那们在确定装修公司时,装修合同书要怎么来定呢?其实,房屋装修合同是装修单位(发包方)与装修公司(承包方)签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。装修合同应写明以下主要条款,们一起看看:发包人(甲方):____________________________________住所:____________依照《中华人民共和国
建设工程委托监理合同范本委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程“）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。委托人：（签章）监理人：（签章）住所：住所：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于：_______年_______月_______日
