彩钢板顶面安装合同 甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》等相关规定，及装修合同相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互助、互利和诚实守信的原则，为明确双方在建筑劳务合作中的权利和义务及违约责任、结合本工程的具体情况，经双方协商同意，特签订本承包合同。 一、工程名称 : 二、工程地点： 三、承包范围、工作内容: 彩钢板顶面工程，面积： 约多少平方米， 承包给乙方搭设。四、承包方式及质量要求： 包工包料，单价一次性包死。质量：合格(符合国家验收标 准)，彩钢板瓦尺寸：宽度：97cm、高度：3cm。彩钢板厚度不得低于材质单标明的厚度0.5mm。采用宝山钢钢铁股份有限公司的彩色涂层钢带。带产品合格证书及检测报告。 五、承包价格：根据实际完成面积计算总价 工程单平米造价：元，根据实际完成面积计算总价。六、结算方法、付款方式： 合同签订后预付工程款1 万，材料全部进场后甲方支付至总 价款的30%(含预付款)，工程完工经甲方验收合格确认后，甲方付至总价款的95%，一年后无任何质量问题甲方一周内一次性付清5%的质保金。 七：合同工期： 合同签订后10 天内完工。(如遇到装修合同不可抗拒的因素干扰正常施工，工期顺延)。 八、双方责任： 甲方责任：1、提供施工场地、电(乙方自带电缆并负责接线)、路通畅，并负责维护治安、处理影响工程施工的相关人为责任，为乙方施工提供方便。 2、工程竣工后，甲方及时进行验收，按约定支付工程款。 乙方责任： 1、严格按甲方要求施工，并达到质量合格标准。 2、乙方必须按期完工，如不能按期完工，影响甲方下一步施工，乙方负全部责任，造成损失的费用由乙方负责赔偿。 3、安全施工，在施工中如发生安全事故，费用、责任由乙方全部负责。4、乙方在施工中要做好作业面(带)邻近设备，建筑物，构筑物和隐蔽物，草坪树木，包括未标明的地下管线、通讯设施等的保护工作，施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。 5、乙方在施工过程中不得损坏原有彩钢顶面，负责施工现场清理、干净整洁，完工后不得留下任何垃圾。九、结构安全及保修责任： 1、乙方在施工中确保彩钢板顶面在使用中安全，做好防风抗压工作。 2、彩钢板与基层必须连接牢固，固定无遗漏。板与板之间不得有明显缝隙；屋面板不准有漏雨现象。 3、该工程保修期1 年，从搭好验收合格之日起计算，质保期内因工程质量问题需维修时，甲方通知乙方，乙方无偿修复。 十、其它事项： 1、工程施工的外围干扰由甲方协商解决。 2、双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后不能解决，一方或双方必须在甲方住所地法院通过诉讼方式解决。 3、装修合同：本协议双方签字盖章后生效，协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。 甲方(章)： 乙方(章)： 住所地： 住所地： 代表签字： 代表签字： 联系电话： 联系电话：时间
工程协议书甲方：乙方：经双方协商答成以下协议，有关事项如下：一. 甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。二. 工程地点：院内。三.承包方式：包工包料。四.工期：自开工之日起，十日内完工。(不抗拒的情况除外，如下雨，刮大风等天气可以延期)五.工程要求：梁采用300H型钢，檩条采用160C型钢，彩钢复合板采用 上0.5mm下0.3mm彩钢板，100mm厚泡沫夹层的蓝色复合板。六.付款价款：单价为xxx总面积为xxxxx总价款为 xxxxxxx七．付款方式：首付xxxx再付xxxx，其余完工验收后一次性付清。八．甲方负责乙方工程中用的水电和吊车。乙方在施工期间发生的人身伤亡和其它意外情况有乙方负责。此合同一式两份，双方同意后签字生效.甲方：乙方：年月日
工程协议书甲方:乙方:经双方协商答成以下协议,有关事项如下:一.甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。二.工程地点:院内。三.承包方式:包工包料。四.工期:自开工之日起,十日内完工。(不抗拒的情况除外,如下雨,刮大风等天气可以延期)五.工程要求:梁采用300H型钢,檩条采用160C型钢,彩钢复合板采用上0.5mm下0.3mm彩钢板,100mm厚泡沫夹层的蓝色复合板。
装饰安装合同范本具体如下：甲方：XX公司乙方：__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第一条；工程概况1工程地点：：______________________。2工程内容：总建筑面积______平方米。3承包范围；装饰装修人工费用；4开工日期：_______年___月___日；竣工日期：_______年___月___日；总工期（包括法定节假日）：____个工作日。第二条；合同价款1装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：_______。⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：_______⒊装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_______⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_______⒌剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：_______第三条；甲方责任1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条；乙方责任1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条；材料供应1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条；安全责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。第七条；质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条；工程变更1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条；工程保修1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。第十条；违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条；争议解决1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________发包方电话承包方电话_________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________希望这回答对你能够有所帮助！
谁能给我一份电商办公室设计方案：电子商务公司设计要接近大自然比较好，里面要设置一些花花草草，小喷泉，绿色的图案什么的。因为电子商务的员工天天对着电脑，需要缓解压力，所以要设计的足够放松，足够宁静才行。反正我看过很多家都是这么干的。希望我的回答对你有帮助
