实际上 1 酒店装修合同 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反*法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。 合同编号:______ 发包人: 承包人: 法定代表人： 法定代表人: 电话: 电话： 施工队负责人: 电话: 依照《中华*共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的 装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点:___________________. 1.2 工程承包方式:双方商定采取承包人包工，发包人包料承包方式. 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人. 第三条 施工图纸 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见工程设计图纸); 第四条 发包人义务 4.1 开工前_两_天，为承包人入场施工创造条件.陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源，电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收. 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工*作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 保证居室内上，下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场 2 第六条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期 第七条 工期延误 7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况. 7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延. 7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延. 第八条 质量标准 双方约定本工程施工质量标准:按双方协商而定______________.。 施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担. 第九条 工程验收 9.1承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单 9.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单.在工程款结清后，办理移交手续. 9.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_ 月.验收合格签字后，填写工程保修单 第十条 工程款支付方式 10.1合同生效后，发包人每 十天 按已经做好的 工程量的80% 约定直接向承包人支付工程款: 10.2工程完工后，验收合格后支付工程总款的15%。 10.3 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关*送交发包人.发包人接到*后3日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款. 第十一条 违约责任 11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反*法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失. 11.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责. 11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失 3 11.4 发包人未按期支付工程款的，承包方有权停工，并向发包方催缴工程款。发包方每延误一星期向对方支付违约金_200_元. 11.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延. 第十二条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向*法院提起诉讼. 第十三条 几项具体规定 13.1 因工程施工而产生的*，由承包人负责运出施工现场，并负责将*运到指定的地点，发包人负责支付*清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内). 13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管.工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用. 13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分. 第十四条 其他约定事项____________________________ ________ 15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止. 15.2 本合同一式____份，双方各执____份， 15.3 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力. 附件：装饰工程预算表（发包方、承包方各持一份） 发包人(签字): 承包人(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日 年 月 日
成都办公桌椅定制大概如下所示;成都办公桌椅品牌:恒久家具|型号:HJ-356报价:35元/件办公桌椅品牌:恒久|型号:可选报价:130元价格来源网络,仅供参考。
【成都和源办公家具】专业的办公空间专家，公司历经十年磨练，已经是成都办公家具行业的领导者。公司配备有办公家具生产线，展厅，同时拥有专业的办公空间装修团队！
一 工程概况1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址],建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米,占地面积：平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米,层高[标准层高度(米)]米,层数[总层数]层,结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等.本期工程范围包括：；2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法,根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量；3、材料价格按照本地市场价计入；4、管理费：5、利润：6、特殊材料、设备情况说明.7、其他需特殊说明的问题
1、合同的签订,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。2、应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行招标发包的建设工程,其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致,承发包双方签订了建设工程合同后,不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。3、合同的主要内容:可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定
1、合同的签订,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。2、应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行招标发包的建设工程,其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致,承发包双方签订了建设工程合同后,不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。3、合同的主要内容:可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定
如果是办开工填开工资料里的施工间简介的话，不需要写的那么详细正规。一般这样就可以写部分墙体拆建(非承重墙)。部分泥水施工。 部分天花吊顶。部分家私制作。部分水电改造。部分防水涂刷。
1、组装门套。先将门套和立板找出，根据背面编号对好接合口，采口要在同一平面上，在接口处涂上胶水。2、安装门套。将组装牢固的门套整体放进门洞内，用小木条将门套四周大致固定好，门套两面要与墙体在同一平面上，然后检查门套整体与地面是否垂直，门套顶板与两立板的两个角是否直角，门套立板有无弯曲，把铁片扭转两端，使之包住墙体。3、安装门扇先开合页槽，合页槽与门扇两端的距离以门扇高度的1/10为宜。
不贵,一般500元左右就能买到了!但是不建议买,因为鸡翅木办公桌有很多保养禁忌,比较麻烦,例如:1、不要在鸡翅木制品面上堆压重物,或与钥匙等硬物混放,以免造成鸡翅木扭曲、变形。2、不要随便用湿布擦拭或用水冲洗鸡翅木制品,避免在涂抹带有化学试剂的物品。因此,也就是说更不能用碱水、酒精等具有腐蚀性的化学品来对鸡翅木进行擦拭,以免破坏、损毁木材的纤维。3、切勿使用所谓“御守盐”等物质清洗鸡翅木。“御守盐。
