相对于毛坯而言，批量精装房分为简装修与精装修两种，精装修的住宅被分为普通住宅、中高级住宅和高级住宅，精装修设计的所有功能空间固定面，在房钥匙上缴前全部铺好或刷好漆，厨房、卫生间的基本设备全部安装完毕。
而精装房验收标准,对于“标准”，其原意为目的，也就是标靶，用来判定技术或成果好不好的根据，后来被广泛用于技术意义上的标准，就是一种以文件形式发布的统一协定，精装修验收的标准，在行业相关标准参照下制定，用来规范所有精装修设计质量的企业技术性指导的参照，为了加强精装修工程质量管控水平，统一精装修工程表观质量验收标准，
标准通常规定了住宅工程套内质量验收的项目以及其检查验收的数量和方法，不涉及住宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。
小户型如何装修显得大？小户型装修如何增加储物空间？
57平米的房子!建议不要装修太多，过于复杂，我个人比较喜欢简单舒适一些的装修风格，卧室可以放一张床，一个小衣柜，一张小桌子。然后像角落里也可以安装一点柜子可以放东西，方便点!厨房和客厅设计在一起。因为小，客厅话放一个两人的沙发。一个电视就好了，还有厨房家具，放多了会感觉很杂乱。
如果简单地说,以上问题取决于三个方面. 你的装修面积多大?装修的风格类型是什么?你的预算有多少? 如果写好各种设想和实际问题, 装修工期时间如下: 2房1厅为例, 简单装修1个月,中等2个月,豪华装修2.5-3个月.装修时间最好5月后, 或者下半年的8,9,10,11月都可以. 避免潮湿多雨,寒冷下雪天气,为了避免施工墙面,门框木制品,的湿度和效果
司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行*定价或者*指导价的，在合同约定的交付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行价格下降时，按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求*法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求*法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；4、造价工程师应当知道，如果能证明承包人没有延误工期的责任，根据不同的计价方式，对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行价格下降时，按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；4、造价工程师应当知道，如果能证明承包人没有延误工期的责任，根据不同的计价方式，对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
很准时啊，40天左右，即使延期了其实对于我而言也是无所谓的，因为我要的是质量不是快，在网站上面可以看到很多的装修的案例以及设计的风格和效果图，我们选了一个欧式的风格，还可以在线提问一些关于装修方面的问题。
很准时啊，40天左右，即使延期了其实对于我而言也是无所谓的，因为我要的是质量不是快，在网站上面可以看到很多的装修的案例以及设计的风格和效果图，我们选了一个欧式的风格，还可以在线提问一些关于装修方面的问题。
