运送装修材料费用

装修拆除合同范本甲方：乙方：经过甲乙双方的协商，就甲方的的旧房装修过程中的屋内拆除事宜，达成有这些协议：甲方全权委托乙方对屋内甲方所指定的但不限于地砖、墙砖、壁纸、门窗及屋内杂物等所有项目的拆除及所产生垃圾清运工作；实际拆除范围(内容或项目)有这些：房屋内所有甲方指定的拆除项目，包括但不限于以下项目：地砖、墙砖、壁纸、卫生间隔墙、厨房灶台、烟机灶具、门窗(包括窗台的门连窗，不包括阳台的塑钢窗与钢窗、防盗门及每个窗户外的铁保护罩)等项目负责拆除期间所产生的所有垃圾的清运至物业指定的垃圾存放地点及垃圾的外运工作；工程期限：协议工期：个工作日开工日期：(实际开始拆除时间由甲方的安排)完工日期：工程费用：拆除费用为：(小写：xxx元人民币)，此价为包死价，此价格包括了拆除期间所产生的任何费用，期间乙方不得以任何理由增加费用；甲方在乙方完成墙地砖拆除的70%时，甲方支付乙方30%的工程费用，其余工程费用等拆除验收合格后一次性支付给乙方；甲方承诺：1、屋内所有甲方同意可以拆除的东西，除了现有的煤气热水器、煤气罐及电闸等以外均归乙方所有；2、工程验收合格后，将剩余工程费用一次性支付于乙方；乙方承诺：1、乙方在签订合同后，应将施工人员名单报给甲方，包括但不限于姓名、性别、年龄、联系电话等。2、无条件听从甲方的一切的合理安排，拆除达到甲方满意为止；3、及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并运送到甲方指定的垃圾堆放处，并干净整齐的堆放；同时确保将其及时外运，不得影响小区的环境；否则由此造成的一切后果由乙方负责；4、最后将屋内打扫干净，不留有任何的垃圾；5、屋内的问题乙方已充分了解，在拆除过程中若拆除项目有所变动，乙方无条件服从甲方的安排，乙方不得以任何借口推脱或拒绝，不得以此为理由要求增加费用；6、拆除过程中可以合理使用水电等，否则浪费部分将从工程款中扣除；7、不得损坏主体结构，否则，所产生的任何后果由乙方承担；8、不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的工作，否则，由此引发的任何后果由乙方全部承担；乙方可依照社区要求的工作时间，合理安排工程施工进度及拆除顺序；9、期间因进行拆除造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。10、如物业要求办理出入证等事宜，乙方负责办理，费用由乙方出；11、确保墙体(包括但不限于承重墙及非承重墙)的安全，不能有开裂现象，否则，由此引发的后续工程费用由乙方承当；12、施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护和消防措施，保证人员安全，防止甲方房屋和其他财产的损失。乙方在施工中不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。拆除期间由乙方人员所引发得的所有民事、刑事责任由乙方承担。13、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本协议约定的工程内容。14、乙方施工中应负责施工过程中所有施工人员的安全，施工中乙方施工人员出现的任何人员的伤亡由乙方负责。15、乙方施工过程中造成的施工现场内及非施工现场内的人员的伤亡，由乙方负责。16、未经甲方允许不准将与施工人员无关的其他任何人员带入施工现场。违约责任1、一方当事人未按约定履行协议义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。2、一方当事人无法继续履行协议的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因协议解除而造成的损失。3、甲方无正当理由未按协议约定期限内支付款项，每延误一日，应当向乙方支付给甲方本协议工程造价金额5%的违约金。4、由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本协议工程造价金额5%的违约金。附则1、本协议经甲乙双方签字后生效。2、本协议签订后工程不得转包。3、因不可归责于双方的原因影响了协议履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。4、本协议履行完毕后自动终止。5、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效应；甲方(签字)：乙方(签字)：身份证：身份证：电话：电话：日期：日期：

你一定是在应用电梯,如不是可按楼上二位说办,也可去消费者协会投诉。如应用电梯另当别论,你可以使用楼梯,缴纳装修保证金。电梯使用规定是产权单位或使用单位制定的,电梯内都张贴的。

一般客厅墙面装修材料常用的有乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、墙布、墙毡等。不同的墙面材料的价格和装修出来的效果是不一样的，主要怎么选择还是要看业主家里的装修风格和装修预算而定。

想要估算装修费用，建议楼主一定要先把设计图定下来，确定要做多少东西，然后到建材市场了解材料价格。一般装修费用分为两部分： 一部分是包给公司部分的装修造价可以从项目上来确定，即先把装修的项目列出来，再根据“单项价格=材料费用+人工费用”算出各个小项的价格，将各个小项汇总后再加上一个利润值，即是工程总造价。另一部分就是业主自购部分的主材一般都是成品，不需要再在现场加工，只需买来安装即可，将公司部分的工程费用与自购部分的费用相加即为整套房屋的装修造价。 当然，当估算出的装修造价与您的计划相差甚远时，您可考虑适当降低某些项目的档次，如洁具、瓷砖等，市面上有相当多的品牌，根据自己的投资计划合理地分配各个小项的费用，确保您在装修时经济游刃有余，不会出现虎头蛇尾的难堪局面。

这个不很清楚的咧！

你好,协商不成起诉处理,1、民事起诉书。(1个被告2份,2个被告3份,类推,都须原告签字或盖章)2、主要证据材料目录及复印件。(1个被告2份,2个被告3份,类推)3、原告身份证复印件1份并同时提供原件供查验。法定(指定)代理人代为起诉的应提交本人身份证复印件及与原告关系的证明材料复印件,同时提供原件供查验。没有身份证的提供其他身份证明材料。4、如委托他人诉讼,另须提交授权明确的授权委托书及受托。

不能李师傅和2名工人用电梯运送装修材料上楼，电梯的承重量为一吨，已知，，，，，彝稻傺径0109

60平方的旧房翻新费用一般会比毛坯房贵一些，因为多了拆打项目，旧房拆改的费用大概需要1万左右，一般还会有墙面批荡、门窗洞修补的这些费用，总体来说旧房装修半包报价大概在700元/平方，全包价格1300元/平方左右，具体的还要看装修的需求，需要的装修材料的价格是不同的所以费用也不一样。

水电改造注意事项： 1、在交房装修签合同的时候，要先带电工师傅上门去规划和定点，然后计算一下预算。一般完成后超出的费用不会超过预算的百分之十，如果超过了是不需要再付费的。 2、在改造弱电的时候要使用屏蔽线缆。一般强弱电都是从地上走管，而强弱电交叉或是近距离并行情况是很常见的。如果不用屏蔽线缆的话就会对信号造成干扰。 3、水电改造的时候一般都是采用PVC管，不能够使用JDG管。 4、在安装插座开关的时候可以根据自己的需求来安装个数，只要结合师傅的意见合理安排布置即可。

没有规定，如果装修管理不在约定服务内容之中，收费标准可双方协商。装修管理费就是物业管理公司针对装修行为收取的管理费用。那么，这种装修管理费又是否合法呢？我们要搞清楚的第一件事，就是装修这种行为究竟是一种物业管理内的事情，还是物业管理以外的事情。如果是物业管理的份内事，那么它就应该已经包含在物业管理费里面，而如果不是物业管理的约定服务内容之中，那么作为是对业主提供的额外服务，那么收取费用就是合理的。《物业管理条例》（中华人民共和国国务院令(第379号)）中规定，第二条：物业管理，是指业主通过选聘物业管理企业，由业主和物业管理企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。第四十四条规定：物业管理企业可以根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务项目，服务报酬由双方约定。有相关的法律条款的规定，分析问题就简单得多，装修管理费是否收，首先我们要看物业管理公司与业主委员会之间的物业服务合同（或者建设单位签订的“前期物业服务合同“）中是否已经包含了装修管理行为的约定，如果有，那么收取装修管理费用明显是不合理的，因为业主已经交纳了管理费用。如果没有，那么先简单地认为其是一种合同外的额外服务，那么是应该可以收取费用的。作为额外服务，按照第四十四条，装修管理费收取标准也应该由双方约定。而不是物业管理公司说收多少钱就多少钱。因为各种因素，导致双方没有对此有约定的，物业管理公司对装修行为收取管理费，按照法律规定也应该取得物价行政主管部门的批准文书，而不是随便那个行政部门可以规定的。