工程外包合同（简版） 合同编号： 发包方： 承包方： 按照《中华*共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况：1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 承包范围： 4. 承包方式： 5. 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。6. 工程质量： 7. 合同价款（大写*币）： 第二条 发包方工作1. 开工前 日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向承包方进行现场交底。2. 向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3. 指派 （联系电话： ）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4. 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5. 提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条 承包方工作1. 参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。2. 根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3. 指派 （联系电话： ）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4. 严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。5. 遵守*或地方*及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和*处理等工作，并承担相应费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。6. 对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7. 施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8. 工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9. 参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条 关于工期的约定1. 发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。2. 因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3. 因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4. 因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等*制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2. 本工程质量应达到*质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。3. 发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。4. 由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。5. 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规*间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定1. 双方商定本合同价款采用第 种：（1）固定价格；（2）固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括 内容；（3）可调价格：按照*有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2. 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。3. 工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关*送交发包方。发包方自接到上述* 日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定1. 本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。2. 由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3. 所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。4. 凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包方负责。第八条 有关安全施工和防火的约定1. 发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。2. 承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全*作规程》和其他相关的法律法规、规范。3. 由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全*作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。4. 由于承包方在施工生产过程中违反有关安全*作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。第九条 奖励和违约责任1. 由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方 元。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。2. 由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方 元作为奖励。3. 承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价 款外，发包方应支付承包方 元作为奖励。4. 承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。5. 发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承担损失。6. 未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损失。7. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理1. 凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成的，可提交原告方所在地*法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。2. 除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。第十一条 不可抗力1. 本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、*、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的*、火灾等。2. 因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外；3. 因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；4. 因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后7日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明；5. 因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条 其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议；若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。2. 本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3. 本合同履行完成后自动终止。第十三条 附件1. 施工图纸或作法说明；2. 工程预算书；3. 发包方提供货物清单；4. 会议纪要；5. 设计变更；6. 其他 发包方：（盖章） 承包方：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 签字代表： 签字代表： 单位地址： 单位地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 签订日期： 签订日期：
重庆渝浩建筑设计有限公司最注重材料， 综合来看，重庆渝浩建筑设计有限公司使用的材料不错，都能知道厂家和价格，我拿了他们的报价让材料商给我报价，两边报的价格基本一样。我觉得他们相对透明一些，赚钱是应该的，但是只要赚到明处，我们也是可以接受的。最受不了一些公司，把材料贴上自己的标签，不告诉厂家是哪里，玩价格的猫腻，赚黑心钱。设计和做工方面，只要不是新公司，都会比较稳定。
广州浩发装饰工程有限公司做得挺好的。公司在广东广州市天河区东圃黄村东路30号403，各种配套实施齐全，具有现代化的工作环境和条件。他们紧跟发展趋势，不断创新，一直以稳定可靠的产品质量和良好的经营信誉，取得了广大客户的信任。
美式风格装修报价是多少；美式风格装修是需要你的装修标准，因为装修房价是可多可少的。。。
如果是你经济条件好，想提高挡次装修豪华一点，就可以按1800-2000/平方进行装修。
如果你想一般大众化装修，可以用1000-1200元/平方左右，这种就是属一般精装修。
如果你想简单装修，就可以*在700-900元/平方左右，属普通装修了。
如果按500-600元/平方投入装修，就是属简易装修了
所以房屋装修多少钱，主要是看你的经济情况，按你的经济投入来看，*多点，就装修好点，*少点就一般装修，再少点就是简单装修了。
建筑工程合同形式：1.按承发包方式分：①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同(特许权协议)2.按承包工程计价方式分类：①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为：估计工程量单价合同，纯单价合同，单位与包干混合合同等。3.与建设工程有关的其他合同：①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同4.按工程建设阶段分为：①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同期望我的回答能够帮助你
重庆市北碚区浩洁装饰设计服务部*：重庆市北碚区渔塘湾124号5-4
附近公交：890 、896 、893、 894 、727 、728 、729 、730
你好，*：石门二路333弄3-9号振安广场恒安大厦27-D，可乘坐地铁1号线，全程17分钟，共1.7公里。
1、从上海站出发，步行140米，上海火车站上车。
2、乘坐地铁1号线（莘庄方向），经过1站。
3、在汉中路站（10口出）下车，步行750米，到达上海现代建筑设计集团公司。
你好，在这里向您推荐上海现代都市建筑设计院哦，是一家以建筑设计为主的现代科技型企业，秉承华东建筑设计研究院和上海建筑设计研究院有限公司(原民用院)五十多年的历史，有很多荣誉称号，信誉也是非常好的，是个不错的选择。
我知道*发装饰*怎么样，因为我们家装修的时候对比了很多家，最后选择的就是这家*。我个人觉得他的装修流程比较简单明朗一些，我也看的明白，其次是收费还是挺合理的，不会故意拖延工程干活很认真，也挺快的。你可以考虑看看呢。
你好！新中式风格不是纯粹的元素堆砌，而是通过对传统文化的认识，将现代元素和传统元素结合在一起，以现代人的审美需求来打造富有传统韵味的事物，让传统艺术的脉络传承下去的具有中国特色的中国风格。总之，就是将传统的元素赋予现代的设计中，让人既体会到现代设计的科技性，又体会到传统的中国韵味。
